律图审稿专业委员会3轮严审

索赔费用项目包括哪些?

帮助5人 3.4w浏览 #其他 匿名 2020-09-21 黑龙江伊春
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 诉讼分析师
    诉讼分析师
    21人赞同了该解答
    咨询我
    您好,关于索赔费用项目包括哪些?这个问题,我的解答如下, 工程索赔费用具体包括以下几个方面: 
    (1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

    (2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。  

    (3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

    (4)分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。
    (5)工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。

    (6)利息。索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率,有这样几种规定:按当时的银行贷款利率;按当时的银行透支利率;按合同双方协议的利率。
    (7)总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。  
    (8)利润。由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔,承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致,即在直接费用的基础上增。
    全文
    11 2020-09-21
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6334位律师在线平均3分钟响应99%好评
索赔费用项目包括哪些?
一键咨询
  • 171****1170用户1分钟前提交了咨询
    伊春用户4分钟前提交了咨询
    牡丹江用户1分钟前提交了咨询
    168****7250用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户3分钟前提交了咨询
    147****3781用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户3分钟前提交了咨询
    150****1584用户2分钟前提交了咨询
    177****7757用户2分钟前提交了咨询
    154****1752用户1分钟前提交了咨询
    黑河用户1分钟前提交了咨询
    鹤岗用户1分钟前提交了咨询
    绥化用户3分钟前提交了咨询
    176****2406用户2分钟前提交了咨询
    155****6634用户4分钟前提交了咨询
  • 151****6226用户1分钟前提交了咨询
    双鸭山用户4分钟前提交了咨询
    152****1084用户2分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    171****8555用户3分钟前提交了咨询
    144****8576用户4分钟前提交了咨询
    173****2006用户1分钟前提交了咨询
    138****1677用户4分钟前提交了咨询
    154****7338用户4分钟前提交了咨询
    132****8100用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户1分钟前提交了咨询
    136****6266用户2分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    154****8455用户2分钟前提交了咨询
    170****5016用户2分钟前提交了咨询
    大庆用户4分钟前提交了咨询
    佳木斯用户3分钟前提交了咨询
    142****1281用户3分钟前提交了咨询
    136****2266用户1分钟前提交了咨询
    七台河用户3分钟前提交了咨询
    136****8230用户2分钟前提交了咨询
    157****2616用户4分钟前提交了咨询
    绥化用户1分钟前提交了咨询
    黑河用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户1分钟前提交了咨询
    154****3506用户4分钟前提交了咨询
    大庆用户3分钟前提交了咨询
    161****3045用户2分钟前提交了咨询
    双鸭山用户3分钟前提交了咨询
    171****6174用户2分钟前提交了咨询
    黑河用户4分钟前提交了咨询
    168****1462用户2分钟前提交了咨询
    166****5326用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户1分钟前提交了咨询
    173****0647用户2分钟前提交了咨询
    155****3287用户2分钟前提交了咨询
    150****7082用户1分钟前提交了咨询
    双鸭山用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户4分钟前提交了咨询
    143****8410用户4分钟前提交了咨询
    伊春用户4分钟前提交了咨询
    146****6471用户1分钟前提交了咨询
    双鸭山用户3分钟前提交了咨询
    162****7686用户2分钟前提交了咨询
    双鸭山用户3分钟前提交了咨询
    七台河用户3分钟前提交了咨询
    佳木斯用户4分钟前提交了咨询
    148****5801用户3分钟前提交了咨询
    佳木斯用户1分钟前提交了咨询
    双鸭山用户4分钟前提交了咨询
    七台河用户1分钟前提交了咨询
    鹤岗用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户2分钟前提交了咨询
    双鸭山用户3分钟前提交了咨询
    鸡西用户3分钟前提交了咨询
    佳木斯用户1分钟前提交了咨询
    164****0818用户4分钟前提交了咨询
    170****7230用户1分钟前提交了咨询
    177****4830用户1分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    145****0086用户3分钟前提交了咨询
    147****2720用户4分钟前提交了咨询
    大庆用户4分钟前提交了咨询
    162****4324用户3分钟前提交了咨询
    牡丹江用户3分钟前提交了咨询
    136****0116用户4分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    175****6460用户4分钟前提交了咨询
    138****6571用户2分钟前提交了咨询
    146****3715用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户2分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户1分钟前提交了咨询
    133****4580用户3分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
    绥化用户1分钟前提交了咨询
    七台河用户1分钟前提交了咨询
    150****4167用户4分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户3分钟前提交了咨询
    135****4353用户4分钟前提交了咨询
    伊春用户4分钟前提交了咨询
    134****8537用户4分钟前提交了咨询
    鹤岗用户2分钟前提交了咨询
    152****4800用户4分钟前提交了咨询
    伊春用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州152****4183用户3分钟前已获取解答
南京152****5761用户2分钟前已获取解答
徐州152****2253用户4分钟前已获取解答
丧葬费包括什么项目
根据相关条例的规定,企业单位为员工下发的丧葬费包括:逝者服装、整容、遗体存放、运送、告别仪式、火化、骨灰盒、骨灰存放等,如果国家公职人员,还包对其家属的经济补偿。对于丧葬费还要注意一点的是,如果是死后活化,可补偿骨灰盒的费用,如果是土藏的话,则补偿一定安葬费。
10w+浏览
交通事故
抚养费包括哪些项目?
第二十一条规定,“抚养费”,包括子女生活费、教育费、医疗费等费用。所以抚养费一般是三费合一,除非夫妻双方另有其他约定
10w+浏览
婚姻家庭
离婚诉讼注意什么事项和规定
[律师回复] (一)诉讼主体资格方面
    1. 要确保提起离婚诉讼的原告必须是婚姻关系里的其中一方当事人,而且要清楚明确地指出被告是谁。因为只有婚姻关系的当事人才能对自己的婚姻状况提出诉讼主张,明确的被告也是诉讼能够顺利进行的基础。
    2. 要是离婚案件涉及到无民事行为能力人或者限制民事行为能力人,比如精神病人、未成年人等,由于他们不能独立进行诉讼活动,就需要由他们的法定代理人来代理诉讼。法定代理人要依法维护被代理人的合法权益,保障诉讼的正常进行。

(二)证据方面
    1. 证明夫妻感情破裂的证据在离婚诉讼中至关重要。例如分居证据,像双方签订的分居协议、一方在外租房居住的租房合同等,都能证明夫妻双方分居的事实;如果存在家庭暴力的情况,报警记录可以显示当时的报案情况,医院的诊断证明能说明受伤的程度等,这些都是有力的证据;要是发现对方有重婚或者与他人同居的行为,照片可以直观呈现相关情况,证人证言也能从侧面证实事实。
    2. 在财产分割问题上,需要提供详细的财产清单,清楚列出夫妻双方的财产情况,同时还要有相应的产权证明,比如房产证、车辆行驶证等,来证明财产的归属。如果涉及到夫妻共同债务,就需要提供债务形成的相关证据,比如借款合同、转账记录等,以便法院准确判断债务的性质和分担情况。

(三)程序方面
    1. 通常情况下,要向被告住所地或者经常居住地的法院提起离婚诉讼。这是为了方便法院送达诉讼文书、调查取证以及后续的审理工作。
    2. 法院在审理离婚案件时,会先进行调解,这是法定的必经程序。调解的目的是希望双方能够通过协商解决纠纷,达成和解协议。如果调解不成,法院会根据查明的事实和相关法律规定作出判决。
    3. 要是当事人对一审判决不服,可以在规定的期限内向上一级法院提起上诉。上诉是当事人的一项重要诉讼权利,通过上诉可以进一步维护自己的合法权益。

法律依据:《中华人民共和国民法典》规定,夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
抚养费包括哪些项目
子女抚养费包括项目;子女生活费、教育费、医疗费等费用。子女就读未经父母双方全部同意的,不同意的父、母一方可不支付该笔费用,由同意方父、母支付。抚养费以必要为限,子女购买电脑手机等、外出旅游的费用、购买商业保险的费用等,该些费用的支出没有法律依据,父母可以拒绝支付。
10w+浏览
婚姻家庭
项目期间费用包括哪些?
在企业的生产经营活动过程中,不管是什么企业,其发生的费用,可以按与商品或产品的关系,分为直接费用和间接费用两类。如工业企业生产产品的直接材料费、生产工人工资等;间接费用是指应由几种或全部产品、商品共同负担的费用,如工业企业的制造费用、营业费用、管理费用和财务费用等。
10w+浏览
公司经营
误工费包括哪些项目呢?
1、误工费包括:工资、资金、津贴、课酬等。2、误工费包含全日制工作收入和兼职工作收入。3、须以“实际减少”的收入赔偿依据(差额赔偿原则。如:受害人为某些单位人员时,其因受伤而误工时,单位并不一定会扣发部分或全部收入。
10w+浏览
损害赔偿
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应