律图审稿专业委员会3轮严审

3.承包商因什么原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延?

帮助5人 3.2w浏览 #征地拆迁 匿名 2020-09-25 山西吕梁
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 法律深度解析员
    法律深度解析员
    60人赞同了该解答
    咨询我
    所谓工期延误是指工程施工过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期,从而可能导致整个合同工期的延长。
    工期延误通常包括两种情况:一种是在施工过程中,实际的施工进度与发包人批准的计划施工进度相比落后了,这时就存在工期延误的事实。但这一事实有改变的可能性,比如可以通过赶工措施等加快进度。另一种是在工程完工并经竣工验收后,但这一事实已经无法改变了,因为工程已经完工并验收,此时只能根据造成工期延误的原因来分析各方当事人相应的法律责任。
    所谓工期顺延是指承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,即工期延误是事实,但因满足了法律规定或双方约定的某些条件,进而双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致。
    两者的关系简单说,工期顺延已发生工期延误为前提,以发生工期可以延误的情形为必要条件。但是,工期延误不一定导致工期顺延。
    全文
    7 2020-09-25
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3981位律师在线平均3分钟响应99%好评
3.承包商因什么原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延?
一键咨询
  • 144****2776用户2分钟前提交了咨询
    177****7374用户1分钟前提交了咨询
    146****4303用户1分钟前提交了咨询
    147****0606用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户3分钟前提交了咨询
    朔州用户3分钟前提交了咨询
    朔州用户2分钟前提交了咨询
    晋中用户3分钟前提交了咨询
    大同用户2分钟前提交了咨询
    162****3082用户2分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    142****3560用户4分钟前提交了咨询
    长治用户4分钟前提交了咨询
    132****5264用户1分钟前提交了咨询
  • 晋城用户4分钟前提交了咨询
    大同用户2分钟前提交了咨询
    晋城用户4分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
    151****2265用户4分钟前提交了咨询
    174****3242用户3分钟前提交了咨询
    138****0887用户2分钟前提交了咨询
    长治用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    131****7804用户4分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    晋中用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    131****5170用户1分钟前提交了咨询
    136****1515用户1分钟前提交了咨询
    140****0274用户2分钟前提交了咨询
    137****1544用户2分钟前提交了咨询
    155****4283用户2分钟前提交了咨询
    173****4702用户3分钟前提交了咨询
    忻州用户1分钟前提交了咨询
    154****2315用户3分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    145****4150用户3分钟前提交了咨询
    163****1434用户3分钟前提交了咨询
    太原用户1分钟前提交了咨询
    忻州用户1分钟前提交了咨询
    太原用户4分钟前提交了咨询
    157****3131用户4分钟前提交了咨询
    155****2306用户1分钟前提交了咨询
    阳泉用户1分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    朔州用户3分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    143****5525用户1分钟前提交了咨询
    155****6145用户2分钟前提交了咨询
    大同用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户2分钟前提交了咨询
    147****3371用户2分钟前提交了咨询
    忻州用户4分钟前提交了咨询
    阳泉用户4分钟前提交了咨询
    163****8643用户3分钟前提交了咨询
    晋中用户3分钟前提交了咨询
    151****1740用户2分钟前提交了咨询
    131****1735用户4分钟前提交了咨询
    168****0726用户2分钟前提交了咨询
    运城用户1分钟前提交了咨询
    174****7164用户2分钟前提交了咨询
    135****8314用户1分钟前提交了咨询
    141****5800用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户3分钟前提交了咨询
    158****1367用户2分钟前提交了咨询
    155****6472用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    153****7733用户1分钟前提交了咨询
    阳泉用户1分钟前提交了咨询
    155****3636用户4分钟前提交了咨询
    140****8404用户3分钟前提交了咨询
    忻州用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户2分钟前提交了咨询
    172****6008用户2分钟前提交了咨询
    晋中用户2分钟前提交了咨询
    长治用户3分钟前提交了咨询
    晋城用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    晋城用户2分钟前提交了咨询
    171****1184用户1分钟前提交了咨询
    167****6383用户1分钟前提交了咨询
    运城用户2分钟前提交了咨询
    147****5025用户3分钟前提交了咨询
    144****6482用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户2分钟前提交了咨询
    165****2807用户2分钟前提交了咨询
    长治用户4分钟前提交了咨询
    晋中用户1分钟前提交了咨询
    大同用户4分钟前提交了咨询
    130****1745用户3分钟前提交了咨询
    大同用户2分钟前提交了咨询
    忻州用户1分钟前提交了咨询
    忻州用户4分钟前提交了咨询
    177****0205用户2分钟前提交了咨询
    160****7578用户1分钟前提交了咨询
    157****2572用户3分钟前提交了咨询
    174****5213用户4分钟前提交了咨询
    148****8768用户3分钟前提交了咨询
    165****2726用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
南通188****3550用户1分钟前已获取解答
无锡177****2143用户1分钟前已获取解答
镇江181****2212用户2分钟前已获取解答
工期顺延如何认定
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与工期顺延如何认定相关的法律方面知识。
10w+浏览
劳动纠纷
工期顺延如何认定
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与工期顺延如何认定相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
劳动纠纷
工期顺延怎样认定
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与工期顺延怎样认定相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
劳动纠纷
工期顺延怎么认定
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对工期顺延怎么认定进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
劳动纠纷
我的入团申请书有两份,一份是我写的一份不是我写的,退休手续依据不是我写的入团申请书,出现错误,该怎么办
[律师回复] 如果退休手续依据了错误的入团申请书出现问题,可参考以下步骤来处理:
收集证据
身份证明材料:准备好身份证、户口本等能证明个人身份和正确信息的材料。
原始入团相关材料:若能找到自己所写的入团申请书,将其作为关键证据,以证明存在错误的入团申请书并非自己所写。
其他辅助材料:寻找其他可能与入团或个人信息相关的材料,如入团时的证人证言、团组织的相关记录等,这些都可以作为辅助证据。
向相关部门提出申请
确定责任部门:先明确负责退休手续的具体部门,通常是所在单位的人事部门或当地社保部门。
提交书面申请:向该部门提交书面申请,详细说明情况,指出退休手续所依据的入团申请书不是自己所写,存在错误信息,并附上收集的证据材料。
配合调查核实
提供信息协助:相关部门受理申请后,可能会进行调查核实,要积极配合,提供他们所需的更多信息或材料。
接受面谈询问:如有需要,可能要接受相关人员的面谈询问,如实清晰地回答问题,阐述事情的经过和实际情况。
跟进处理进度
定期询问结果:在合理的时间间隔内,主动向相关部门询问申请的处理进度和结果,了解是否需要补充其他材料或进行其他操作。
督促及时解决:若处理过程出现拖延或未得到有效回应,可以适当向上级主管部门反映情况,督促问题得到及时解决。
采取法律途径
咨询专业律师:若相关部门不认可自己的主张,或者问题无法得到妥善解决,可咨询专业律师,了解自己的权利和可行的法律途径。
提起行政复议或诉讼:在律师的指导下,根据具体情况考虑向行政复议机关提起复议,或者向人民法院提起诉讼,通过法律手段维护自己的合法权益
快速解决“劳动纠纷”问题
当前3227位律师在线
立即咨询
违约金赔偿法院会按住建局意见顺序,工资,材料费,面积差,违约金
[律师回复] 法院判定违约金赔偿时,通常不会直接按住建局意见的工资、材料费、面积差、违约金这样的顺序来,而是依据以下法律规定和原则进行判定:
合同约定优先原则:如果合同中对违约金的数额、计算方法以及赔偿顺序等有明确约定,且该约定不违反法律法规的强制性规定,法院一般会按照合同约定来确定违约金赔偿。例如在建设工程合同中,双方约定了因工程面积误差导致的违约金计算方式,以及在出现违约时先赔偿工资损失、再赔偿材料费损失等具体顺序,法院通常会尊重当事人的约定。
以实际损失为基础:根据《民法典》第五百八十四条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。比如在房屋买卖合同中,如果卖方违约逾期交房,买方的实际损失可能包括因无法按时入住而产生的租房费用等,法院会以这些实际损失为基础来确定违约金赔偿数额。
公平和诚信原则:法院在判定违约金赔偿时,会综合考虑合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等因素,根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。如在一个装修合同中,装修公司未按约定使用材料,但业主也有部分款项未按时支付,法院会综合双方的过错程度来确定违约金的承担比例。
违约金调整规则:根据《民法典》第五百八十五条规定,约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。比如双方约定的违约金为合同金额的 50%,但实际损失仅为合同金额的 10%,违约方可以请求法院适当减少违约金。
工期顺延的合法情形
1、工程量增加:施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计:若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。
10w+浏览
建设工程纠纷
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应