律图审稿专业委员会3轮严审

装修合同补充协议范本

帮助5人 10w+浏览 #合同事务 匿名 2021-03-10 山东日照
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 日照答疑法务
    日照答疑法务
    36人赞同了该解答
    咨询我
    您好,关于这个问题,我的解答如下, 出卖人(以下简称甲方):买受人(以下简称乙方):甲、乙双方就签订的编号为的《商品房买卖合同》(以下简称“该合同”)及附件之未尽事宜,经双方平等、自愿、协商订立本补充条款如下:
    第一条商品房交付后,若该房屋的实测套内建筑面积和公共分摊建筑面积与合同约定的套内建筑面积和公共分摊建筑面积误差比值均在±3%(含3%)之内的,双方据实结算房价款。若该房屋的实测套内建筑面积或公共分摊建筑面积与合同约定的套内建筑面积或公共分摊建筑面积误差比值超过±3%(不含3%)时,则买受人有权退房。

    1)买受人退房的,出卖人应在买受人提出退房之日起30日内返还乙方已付房价款及利息(利息按中国人民银行同期固定资产贷款利率计算),并向乙方支付已付房价款%的违约金。

    2)买受人不退房的,实测套内建筑面积或公共分摊建筑面积超出合同约定的套内建筑面积或公共分摊建筑面积+3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人;实测套内建筑面积或公共分摊建筑面积超过合同约定的套内建筑面积或公共分摊建筑面积-3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
    第二条根据该合同及补充协议规定,若甲方应返还乙方面积差价款的,甲方应于收到房屋土地测绘部门实测面积数据文件之日起30日内向乙方返还面积差价款。甲方逾期返还面积差价款的,甲方应承担违约责任(违约金的计算方法为每逾期一日,违约金为房价总款的万分之叁)。
    第三条甲方因不可抗力逾期交房的,甲方应自不可抗力发生之日起30日内告知乙方并向乙方提供政府有关部门不可抗力证明后方可凭此免责。
    第四条甲方应当在该商品房交付使用后日内(即在年月日前)代理乙方到政府房地产管理部门办理完毕该商品房产权变更登记过户手续,且申领取得该商品房房地产权属证件。否则:(
    1)乙方有权单方解除该合同及补充协议,甲方应自乙方提出退房要求之日起30日内退还乙方已付房价款及利息(利息按中国人民银行同期固定资产贷款利率计算),并向乙方支付总房价款%的违约金;(
    2)若乙方不退房的,甲方应自乙方提出继续履行合同之日起30日内向乙方支付总房价款%的违约金,并继续履行该合同及本补充协议。
    第五条甲方按照该合同
    第八条和
    第十一条的规定向乙方交付房屋时,甲方应向乙方出示并提供《北京市建设工程竣工验收备案表》和测绘部门该商品房实测面积数据及该合同规定的其他法律文件,并经乙方签字验收确认该房屋达到该合同
    第十四条及所有附件规定标准后,双方共同签署房屋验收交接单。否则,甲方交付房屋不符合上述规定或不能出示证明文件或出示证明文件不齐全,乙方有权拒绝接受房屋,由此产生的延期交房违约责任由甲方承担(违约责任详见该合同
    第九条规定)。
    第六条甲方应保证其向乙方做出以下承诺的合法性及真实性,并作为该契约附件组成部分:
    1、该商品房建筑、装修、装饰、空气质量等标准符合国家、北京市及有关部门环保要求,否则乙方有权解除本合同,并按照合同有关规定追究甲方的违约责任;
    2、;
    3、;
    4、;
    6、房屋交付后若房屋的上述装修、设备与附件规定的标准不符的,甲方应按照该合同第十三条规定执行。
    全文
    10 2021-03-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6695位律师在线平均3分钟响应99%好评
装修合同补充协议范本
一键咨询
  • 165****1122用户1分钟前提交了咨询
    133****0214用户2分钟前提交了咨询
    161****5846用户4分钟前提交了咨询
    136****1255用户2分钟前提交了咨询
    168****0268用户3分钟前提交了咨询
    146****5611用户3分钟前提交了咨询
    147****2401用户4分钟前提交了咨询
    138****1726用户3分钟前提交了咨询
    144****5852用户1分钟前提交了咨询
    淄博用户3分钟前提交了咨询
    137****2535用户2分钟前提交了咨询
    烟台用户4分钟前提交了咨询
    161****3145用户4分钟前提交了咨询
    烟台用户2分钟前提交了咨询
    济宁用户2分钟前提交了咨询
  • 153****2847用户2分钟前提交了咨询
    日照用户4分钟前提交了咨询
    151****6760用户1分钟前提交了咨询
    155****3342用户3分钟前提交了咨询
    145****8553用户3分钟前提交了咨询
    济宁用户4分钟前提交了咨询
    济南用户2分钟前提交了咨询
    141****3082用户4分钟前提交了咨询
    临沂用户4分钟前提交了咨询
    滨州用户3分钟前提交了咨询
    泰安用户4分钟前提交了咨询
    威海用户3分钟前提交了咨询
    日照用户1分钟前提交了咨询
    133****5020用户3分钟前提交了咨询
    140****7553用户2分钟前提交了咨询
    青岛用户1分钟前提交了咨询
    德州用户3分钟前提交了咨询
    170****8758用户3分钟前提交了咨询
    滨州用户1分钟前提交了咨询
    148****5080用户2分钟前提交了咨询
    枣庄用户4分钟前提交了咨询
    148****4178用户1分钟前提交了咨询
    滨州用户4分钟前提交了咨询
    东营用户2分钟前提交了咨询
    150****6352用户2分钟前提交了咨询
    潍坊用户3分钟前提交了咨询
    163****8070用户4分钟前提交了咨询
    泰安用户4分钟前提交了咨询
    聊城用户4分钟前提交了咨询
    151****6712用户1分钟前提交了咨询
    177****4324用户3分钟前提交了咨询
    140****0386用户1分钟前提交了咨询
    临沂用户3分钟前提交了咨询
    济宁用户2分钟前提交了咨询
    济南用户2分钟前提交了咨询
    155****1017用户4分钟前提交了咨询
    临沂用户2分钟前提交了咨询
    147****1571用户2分钟前提交了咨询
    泰安用户4分钟前提交了咨询
    临沂用户1分钟前提交了咨询
    143****7165用户3分钟前提交了咨询
    133****8663用户1分钟前提交了咨询
    148****8481用户4分钟前提交了咨询
    滨州用户2分钟前提交了咨询
    淄博用户1分钟前提交了咨询
    158****2150用户1分钟前提交了咨询
    聊城用户1分钟前提交了咨询
    烟台用户3分钟前提交了咨询
    济南用户1分钟前提交了咨询
    济南用户3分钟前提交了咨询
    172****1832用户4分钟前提交了咨询
    日照用户2分钟前提交了咨询
    167****7624用户2分钟前提交了咨询
    133****4426用户2分钟前提交了咨询
    178****2561用户4分钟前提交了咨询
    德州用户3分钟前提交了咨询
    济南用户1分钟前提交了咨询
    165****7738用户2分钟前提交了咨询
    142****5808用户3分钟前提交了咨询
    济南用户3分钟前提交了咨询
    154****3446用户4分钟前提交了咨询
    133****3555用户4分钟前提交了咨询
    135****4522用户1分钟前提交了咨询
    163****2473用户3分钟前提交了咨询
    临沂用户1分钟前提交了咨询
    174****3006用户4分钟前提交了咨询
    临沂用户3分钟前提交了咨询
    日照用户1分钟前提交了咨询
    153****5413用户1分钟前提交了咨询
    滨州用户4分钟前提交了咨询
    临沂用户3分钟前提交了咨询
    176****2868用户4分钟前提交了咨询
    枣庄用户2分钟前提交了咨询
    142****3614用户3分钟前提交了咨询
    东营用户2分钟前提交了咨询
    177****5454用户2分钟前提交了咨询
    淄博用户1分钟前提交了咨询
    156****2188用户1分钟前提交了咨询
    济宁用户3分钟前提交了咨询
    130****6185用户3分钟前提交了咨询
    淄博用户1分钟前提交了咨询
    济南用户1分钟前提交了咨询
    162****5731用户1分钟前提交了咨询
    淄博用户1分钟前提交了咨询
    泰安用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
南京156****9645用户1分钟前已获取解答
镇江152****7706用户4分钟前已获取解答
徐州180****9704用户1分钟前已获取解答
装修工程补充协议范本怎么写?
1、甲方(全称)乙方(全称) 。2、鉴于: (原因) 。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。3、具体补充内容 。4、结尾:双方签字盖章生效。
10w+浏览
建设工程纠纷
认购协议书怎样算失效
[律师回复] (一)针对约定失效条件达成的情况:
    当认购协议中明确约定了具体的失效日期时,在该日期到来后,协议自然失效,双方无需再受协议约束。如果约定了特定事件发生时失效,比如涉及房产认购时,规划变更使得认购的房产无法实现当初约定的功能,像原本约定有大型配套公园,后规划改变取消了公园建设,那么此时认购协议就会失效。这种情况下,双方应根据实际情况协商后续事宜,比如是否选择其他合适的房源或者退还认购款项等。

(二)对于一方根本违约的情形:
    若开发商存在未取得预售许可就签订认购协议的情况,这属于严重违反法律法规和协议约定的行为,购房者有权主张协议失效,并要求开发商退还已支付的款项,还可要求其承担相应的赔偿责任。而购房者若不按约定支付认购金,同样构成根本违约,开发商可以根据协议约定和法律规定,解除认购协议,并处理已认购的房产,比如另行出售等。

(三)在不可抗力导致协议目的无法实现时:
    比如发生地震摧毁了认购房产,这种情况下,由于房产已不存在,认购协议的目的无法实现,协议可能失效。双方应共同面对不可抗力带来的后果,比如对于已支付的认购款项,可协商按照公平合理的原则进行处理,如退还部分或全部款项等。

(四)当协议被依法撤销或解除的情况:
    如果存在欺诈、胁迫、重大误解等可撤销事由,例如开发商在宣传时故意隐瞒房屋存在严重质量问题,误导购房者签订认购协议,购房者在发现后可通过法定程序申请撤销该协议,撤销后协议失效。或者双方经过协商一致决定解除认购协议,比如购房者因个人经济状况变化无法继续购房,与开发商协商后达成解除协议的共识,那么协议就不再具有法律效力,双方应按照协商的内容处理相关事宜,如退还认购金等。

法律依据:《中华人民共和国民法典》规定,民事法律行为可以附条件,附生效条件的民事法律行为,自条件成就时生效。附解除条件的民事法律行为,自条件成就时失效。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同。因重大误解订立的、在订立合同时显失公平的、一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人协商一致,可以解除合同。
快速解决“合同事务”问题
当前6982位律师在线
立即咨询
签了一份协议,金额错了,可以不履行吗
[律师回复] (一)如果发现协议金额写错,不要直接不履行协议。因为通常情况下,仅仅金额写错不能成为不履行协议的正当理由。
(二)当协议因笔误等原因出现金额错误时,首要的做法是与协议相对方进行协商,争取更正协议中的金额条款。通过友好协商,双方达成一致意见并对金额进行修改,这样既能解决问题,又能保持合作关系的稳定。
(三)从法律角度出发,若能证明金额错误属于重大误解的情形,根据《民法典》规定,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构予以变更或者撤销该协议。这里的重大误解,简单来说就是当事人在订立协议时,对涉及协议的重要事项,比如金额,存在错误认识,并且这种错误认识对其作出订立协议的决定产生了重大影响。
(四)需要注意的是,在未经过法定程序,也就是由人民法院或者仲裁机构进行变更或者撤销之前,协议依然是有效的。这时候如果随意不履行协议,就可能构成违约,需要承担违约责任,比如赔偿对方因此遭受的损失等。
(五)因此,遇到协议金额写错的情况,应当积极采取措施纠正金额错误的问题,而不是贸然停止履行协议。

法律依据:《中华人民共和国民法典》规定,基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。在相关协议未经法定程序撤销或变更前,协议对双方当事人仍具有法律约束力,当事人应当按照约定履行自己的义务,否则应当承担违约责任。
装修三方协议范本是什么?
撰写装修三方协议的时候,首先要在协议的开头声明发包方和建设方的主体身份信息,然后要对装修的内容、装修的期限以及工程的价格进行详细的规定,最后还需要规定各自权利义务以及违约责任,确定无误三方再进行签字。
10w+浏览
合同事务
物业管理装修协议书范本
1、首先写明甲方与乙方信息。2、现甲、乙双方就装修的有关事宜,经过平等协商,特签此协议。3、内容:装修申请与报批,出入证,装修保证金等信息。4、结尾:双方签字盖章生效。
10w+浏览
解除装修合同协议书范本
解除装修合同协议书:甲方、乙方。甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就XXX施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:1、工程概况:1、工程地点2、工程内容3、工程造价2、协议内容:1、甲乙双方均同意解除XX年XX月XX日签定的XXX及其它相关协议。
10w+浏览
合同事务
装修三方协议范本怎么写?
装修三方协议范本需要明确三方主体的基本信息,包括当事人的姓名、性别、身份证号码等,其次就是需要将合同内容予以明确,比如说签订装修合同的合同价款、履行期限以及违约责任的承担等。
10w+浏览
合同事务
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应