律图审稿专业委员会3轮严审

我们现在在外面包工程,我想咨询一下建设工程合同违约责任有哪些呢?请专业人士帮我解答一下这个问题,好吗?

帮助10人 1.7k浏览 #合同事务 匿名 2017-06-27 河北邢台
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 卓越辩护法务
    卓越辩护法务
    15人赞同了该解答
    咨询我
    在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结...
      在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。
      如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。
    全文
    7 2017-06-27
  • 邢台法务团
    邢台法务团
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。
      但是,当事人常常在合同中就上述情况约定了承包方应当办理工期顺延签证。如果在实际履行中承包方没有办理工期顺延签证怎么办?由于目前建筑市场发包方处于强势,承包方往往在施工过程中很难办到工期顺延的签证。在这种情况下,如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内向发包方提出了顺延工期的要求,或者其能举证证明发包方迟延支付工程款情节较为严重而影响了施工进度的,那么对其工期顺延权主张应予以支持;如果承包方不能举证证明其提出过工期顺延的要求,且发包人迟延支付工程款情节较轻并不必然导致工程进度延误的,则不认定承包方享有工期顺延权。因发包方迟延支付工程进度款而认定承包方享有工期顺延权的,一般工期顺延的期限应当顺延至发包方付清进度款之日止。
      对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。以上就是关于建设工程合同违约责任有哪些的具体回答,希望对你有帮助
    全文
    8 2017-06-27
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6392位律师在线平均3分钟响应99%好评
建设工程合同违约责任有哪些呢?
一键咨询
  • 沧州用户1分钟前提交了咨询
    163****6203用户4分钟前提交了咨询
    173****5741用户3分钟前提交了咨询
    136****5716用户3分钟前提交了咨询
    141****4151用户4分钟前提交了咨询
    承德用户2分钟前提交了咨询
    保定用户1分钟前提交了咨询
    146****2681用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户4分钟前提交了咨询
    172****8316用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    133****2164用户3分钟前提交了咨询
    144****4466用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
  • 150****2481用户4分钟前提交了咨询
    保定用户3分钟前提交了咨询
    153****2743用户2分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    171****4734用户4分钟前提交了咨询
    157****4444用户3分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    167****8482用户2分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    136****8245用户2分钟前提交了咨询
    133****1027用户1分钟前提交了咨询
    165****1072用户4分钟前提交了咨询
    保定用户1分钟前提交了咨询
    141****7688用户3分钟前提交了咨询
    146****2537用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    178****5103用户2分钟前提交了咨询
    161****3416用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    156****4172用户1分钟前提交了咨询
    保定用户1分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    136****7384用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    145****6738用户1分钟前提交了咨询
    170****1543用户2分钟前提交了咨询
    160****5145用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    172****3616用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    160****5367用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户4分钟前提交了咨询
    166****5020用户1分钟前提交了咨询
    154****0036用户3分钟前提交了咨询
    145****6817用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    148****5018用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    158****2351用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    164****3853用户4分钟前提交了咨询
    136****0783用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    165****4645用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    134****0608用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    160****7344用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    150****0717用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    166****1364用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    142****3767用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    148****0813用户1分钟前提交了咨询
    153****4353用户2分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    141****2577用户2分钟前提交了咨询
    147****7123用户2分钟前提交了咨询
    131****7468用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    171****2552用户4分钟前提交了咨询
    168****4546用户1分钟前提交了咨询
    147****6762用户3分钟前提交了咨询
    133****7004用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    156****4332用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁134****9911用户4分钟前已获取解答
镇江180****5802用户2分钟前已获取解答
淮安178****2659用户2分钟前已获取解答
建设工程设计合同违约责任
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着建设工程设计合同违约责任的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
建设工程纠纷
建设施工合同违约责任怎么约定
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与建设施工合同违约责任怎么约定相关的法律方面知识。
10w+浏览
建设工程纠纷
建设工程设计合同违约责任有哪些?
建设工程设计合同违约责任的主体是发包人和设计师。发包人需承担支付设计费的责任,设计人需承担支付违约金的责任。
10w+浏览
合同事务
建设工程设计合同违约责任有什么
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于建设工程设计合同违约责任有什么的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
建设工程纠纷
建设工程设计合同违约责任有哪些
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着建设工程设计合同违约责任有哪些的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
建设工程纠纷
违约金赔偿法院会按住建局意见顺序,工资,材料费,面积差,违约金
[律师回复] 法院判定违约金赔偿时,通常不会直接按住建局意见的工资、材料费、面积差、违约金这样的顺序来,而是依据以下法律规定和原则进行判定:
合同约定优先原则:如果合同中对违约金的数额、计算方法以及赔偿顺序等有明确约定,且该约定不违反法律法规的强制性规定,法院一般会按照合同约定来确定违约金赔偿。例如在建设工程合同中,双方约定了因工程面积误差导致的违约金计算方式,以及在出现违约时先赔偿工资损失、再赔偿材料费损失等具体顺序,法院通常会尊重当事人的约定。
以实际损失为基础:根据《民法典》第五百八十四条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。比如在房屋买卖合同中,如果卖方违约逾期交房,买方的实际损失可能包括因无法按时入住而产生的租房费用等,法院会以这些实际损失为基础来确定违约金赔偿数额。
公平和诚信原则:法院在判定违约金赔偿时,会综合考虑合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等因素,根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。如在一个装修合同中,装修公司未按约定使用材料,但业主也有部分款项未按时支付,法院会综合双方的过错程度来确定违约金的承担比例。
违约金调整规则:根据《民法典》第五百八十五条规定,约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。比如双方约定的违约金为合同金额的 50%,但实际损失仅为合同金额的 10%,违约方可以请求法院适当减少违约金。
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应