律图审稿专业委员会3轮严审

我想咨询一下建筑装修施工合同应该怎样写呢?请专业人士帮我解答一下这个问题,好吗?谢谢啦!

帮助5人 1k浏览 #合同事务 匿名 2017-07-14 广西梧州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 平台专业法务
    平台专业法务
    32人赞同了该解答
    咨询我
    建筑装修施工合同
    发包方(简称甲方):_________________________ 承包方(简称乙方):_________________________
      甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
      
    一、工程概况
      
    1. 装饰施工地点:
      
    2. 住房结构: 房 型 房 厅 套,施工面积 平方米。
      
    3. 装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
      
    4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
      
    5. 工期: 自________年________ 月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
      
    二、工程价款及结算的约定
      
    1.工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。
      
    2.工程款付款方式按下列方式支付:
      
    (1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除
      
    (2) 第二次 合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_________元
      
    (3)第三次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价40% 合计_________元
      
    (4)第四次 竣工验收当天 支付工程总造价10% 合计_________元
      
    (5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
      
    三、关于材料供应的约定
      
    1.甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到 现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲 方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
      
    2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
      
    3.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
      
    四、关于工程质量及验收的约定
      
    1.本工程执行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30 –1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
      
    2.本工程由________方设计施工方案。
      
    3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
      
    4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。
      
    5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
      
    6.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
      
    五、有关安全生产和防火的约定
      甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应 采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
      
    六、其它事项
      
    1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
      
    2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
      
    七、违约责任
      
    1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。
      
    2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。
      
    八、纠纷处理方式
      双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。
      
    九、合同的变更和解除
      合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
      
    十、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
      合同附件为本合同的组成部分。
      甲方(签章): 电话:
      乙方(签章): 电 话:
      签订地点:
      签订日期: 年 月 日
    全文
    11 2017-07-14
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6021位律师在线平均3分钟响应99%好评
建筑装修施工合同应该怎样写呢?
一键咨询
  • 钦州用户3分钟前提交了咨询
    玉林用户1分钟前提交了咨询
    柳州用户3分钟前提交了咨询
    178****8285用户3分钟前提交了咨询
    161****4241用户4分钟前提交了咨询
    北海用户1分钟前提交了咨询
    河池用户4分钟前提交了咨询
    132****0883用户3分钟前提交了咨询
    173****4811用户4分钟前提交了咨询
    桂林用户1分钟前提交了咨询
    141****1520用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户4分钟前提交了咨询
    135****2573用户2分钟前提交了咨询
    玉林用户1分钟前提交了咨询
    南宁用户2分钟前提交了咨询
  • 南宁用户4分钟前提交了咨询
    170****5860用户4分钟前提交了咨询
    172****6346用户4分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    百色用户1分钟前提交了咨询
    163****3138用户2分钟前提交了咨询
    152****2866用户1分钟前提交了咨询
    百色用户3分钟前提交了咨询
    177****2544用户4分钟前提交了咨询
    贵港用户2分钟前提交了咨询
    百色用户4分钟前提交了咨询
    158****4734用户2分钟前提交了咨询
    150****1100用户4分钟前提交了咨询
    152****0366用户4分钟前提交了咨询
    133****7340用户2分钟前提交了咨询
    河池用户4分钟前提交了咨询
    131****1455用户1分钟前提交了咨询
    河池用户3分钟前提交了咨询
    北海用户4分钟前提交了咨询
    玉林用户3分钟前提交了咨询
    147****2585用户3分钟前提交了咨询
    144****6075用户1分钟前提交了咨询
    158****5574用户3分钟前提交了咨询
    170****5763用户1分钟前提交了咨询
    134****6423用户3分钟前提交了咨询
    柳州用户4分钟前提交了咨询
    贵港用户1分钟前提交了咨询
    贵港用户4分钟前提交了咨询
    131****0882用户4分钟前提交了咨询
    钦州用户2分钟前提交了咨询
    176****6515用户3分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    153****4084用户3分钟前提交了咨询
    玉林用户1分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    柳州用户3分钟前提交了咨询
    146****6878用户3分钟前提交了咨询
    百色用户2分钟前提交了咨询
    178****1543用户1分钟前提交了咨询
    150****1054用户3分钟前提交了咨询
    135****8657用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户1分钟前提交了咨询
    148****3037用户4分钟前提交了咨询
    132****3125用户4分钟前提交了咨询
    160****1744用户4分钟前提交了咨询
    141****0773用户1分钟前提交了咨询
    166****8160用户3分钟前提交了咨询
    来宾用户4分钟前提交了咨询
    160****3012用户1分钟前提交了咨询
    140****2105用户1分钟前提交了咨询
    防城港用户2分钟前提交了咨询
    贵港用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户2分钟前提交了咨询
    百色用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户2分钟前提交了咨询
    百色用户1分钟前提交了咨询
    178****4746用户1分钟前提交了咨询
    钦州用户1分钟前提交了咨询
    柳州用户2分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    178****3681用户4分钟前提交了咨询
    百色用户4分钟前提交了咨询
    百色用户4分钟前提交了咨询
    北海用户1分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    153****0876用户3分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    百色用户2分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    146****2161用户3分钟前提交了咨询
    141****8250用户4分钟前提交了咨询
    133****6125用户2分钟前提交了咨询
    144****6458用户2分钟前提交了咨询
    146****6224用户4分钟前提交了咨询
    154****4717用户2分钟前提交了咨询
    171****1265用户2分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    162****6345用户3分钟前提交了咨询
    152****4740用户2分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    155****0143用户2分钟前提交了咨询
    贵港用户2分钟前提交了咨询
    130****8153用户2分钟前提交了咨询
    154****4581用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州181****1245用户3分钟前已获取解答
常州180****1452用户1分钟前已获取解答
泰州135****3815用户3分钟前已获取解答
建筑装修施工合同要备案吗?
建筑装修施工合同是需要进行备案的;在法律中对备案也是有具体规定,双方在签订了施工合同的七天内需要到当地的建设行政管理部门进行办理,当事人就需要先进行网上申报,再者就是办理备案的手续。
10w+浏览
建设工程纠纷
因为装修问题没有支付剩下的尾款,被别人已拖欠劳务费和材料费为由起诉了,
[律师回复] 积极收集证据
装修问题证据:拍摄装修存在问题的照片和视频,如墙面裂缝、地面不平、水电安装不规范等。保存与装修方沟通装修问题的聊天记录、邮件、短信等,其中若有装修方承认问题或承诺解决但未履行的内容,将非常关键。收集装修过程中的工程验收记录,若有注明未通过验收的原因和问题所在,可作为有力证据。
合同相关证据:找出装修合同,查看其中关于装修质量标准、验收方式、付款条件以及违约责任等条款,明确双方的权利和义务。检查是否有补充协议或附加条款,可能对装修问题及尾款支付有进一步约定。
其他证据:如果有第三方机构或人员对装修问题进行过评估或鉴定,如物业人员、专业的装修监理等,获取他们的书面证明或证言。保留与装修相关的费用支付凭证,如已支付部分款项的转账记录、收据等,证明自己已履行了部分合同义务。
准备答辩状
回应原告主张:在答辩状中,针对起诉状中原告提出的拖欠劳务费和材料费的诉求,明确表明自己对事实的看法,是否认可欠款金额等。
阐述自身观点:说明未支付尾款是因为装修存在问题,并非恶意拖欠。详细描述装修问题对自己造成的影响,如无法正常使用房屋、需要额外支出修复费用等。
引用法律依据:查找并引用相关的法律
建筑装饰装修工程施工规范是什么
在建筑建设时候,针对除了建筑装饰装修工程,还有很多其他的类别,如地基的建设等都制定了专门的标准,对于施工的具体行为规范没有明确的规定,只是对施工质量要求进行了规定,如《建筑装饰装修工程质量验收规范》中就对工程质量标准进行了详细的规定。
10w+浏览
合同事务
房屋装修纠纷算建筑施工纠纷吗?
房屋装修纠纷算是建筑施工纠纷中的一种。一旦发生了房屋装修纠纷,那么双方当事人首先可以通过协商一致进行和解解决,和解是双方最省时省力解决纠纷的办法,但是如果双方最终不能够通过和解达成一致的协议,就可以通过调解或者是直接申请仲裁来解决。
10w+浏览
工伤赔偿
建筑装饰装修工程质量施工规范是如何要求的?
建筑装饰装修工程质量施工规范要求承担建筑装饰装修工程施工的单位以及施工的人员首先要有相应的资格证明,施工单位应在施工安全劳动保护防火和防毒的法律法规下操作,使用的任何材料,不管是墙面还是管道、室外装饰都要符合质量及工艺要求等。
10w+浏览
建设工程纠纷
建筑装修家装工程款税率是多少
《财政部、国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》,附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》以下项目可选择简易办法计税依3%的征收率计税外,其余项目必须采取一般计税办法,按照11%的税率计算销项税额。
10w+浏览
婚前女方出资买车写男方名下可以吗
[律师回复] (一)如果女方出资购车写男方名字,从法律角度确实可行,但风险不容忽视。这种行为在法律上通常被看作女方对男方的赠与行为,要是明确表示是赠与男方个人,那该车在法律上就属于男方的个人财产。
(二)但如果后续双方出现矛盾,女方的权益保障可能会遇到困难。比如没有书面约定等相关证据,女方要主张车辆的所有权或者让男方返还购车款就会比较艰难。
(三)为保障自身权益,女方若要出资购车写男方名字,签订书面协议是比较好的做法。在协议中清楚写明车辆的出资情况,像出资的金额、出资的方式等,还要明确产权归属,究竟是完全归男方,还是有其他的约定等相关事宜。这样一旦出现争议,女方就能够依据这份协议来维护自身的合法权益。

法律依据:根据《中华人民共和国民法典》规定,赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人,受赠人表示接受赠与的合同。赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同,不适用前款规定。在女方出资购车写男方名字这种情况中,签订书面协议能明确双方的权利义务关系,避免后续产生不必要的纠纷。
快速解决“婚姻家庭”问题
当前6788位律师在线
立即咨询
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应