律图审稿专业委员会3轮严审

律师你好,我在装修公司工作,最近接了一单生意要签合同,我想咨询一下全包家庭装修合同怎么签

帮助10人 2.6k浏览 #合同事务 匿名 2017-10-01 甘肃平凉
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 法律咨询导航
    法律咨询导航
    17人赞同了该解答
    咨询我
    委托方(甲方):
    承接方(乙方):
    工程项目:
    甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
    第一条:工程概况
    1.工程地址:___________________________________
    2.居室规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫,总计施工面积____________平方米。
    3.施工内容:详见本合同附件
    (一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
    4.委托方式:____________________________________________
    5.工程开工日期:______年______月______日
    6.工程竣工日期:______年______月______日
    工程总天数:________天
    第二条:工程价款
    工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件
    (二)《家庭装潢工程材料预算表》。
    1、材料款__________元;
    2、人工费__________元;
    3、设计费__________元;
    4、施工清运费__________元;
    5、搬卸费__________元;
    6、管理费__________元;
    7、其他费用(注明内容)______________元。
    第三条:质量要求
    1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
    2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
    3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
    4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
    5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
    第四条:材料供应
    1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
    2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
    3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现常如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
    第五条:付款方式
    1.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。
    甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
    2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
    3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
    4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
    第六条:工程工期
    1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。
    2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
    3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
    全文
    9 2017-10-01
  • 平凉谈判法务
    平凉谈判法务
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我

    1、合同中必须写明装修的具体要求和完工日期。有的消费者在签订合同时,没有注意这两点,给某些装饰公司粗制滥造和拖延工期创造了条件。
    以上就是关于装修全包合同签订时注意事项的一些分享,另外,建议您在签合同的时候,尽量把图纸准备齐全,避免开工以后再进行这些方面的工作,出现不必要的麻烦。
    2、付款方式的确定,一般的装修合同,约定首付10%,每段工序完成验收后付单项工程款的70%,在整体工程竣工后付到总工程款的80%.出具审计报告或结算清单。付到总工程款的95%,剩余工程款5%于竣工验收合格之日起两年返还质保金所以建议在签订合同时候,能把首付压到30%,中期交纳30%.中期款一般合同上约定的中期付款时间,只是简单的标明“工程过半,木工收口”.但是一个工地往往是多项目交叉作业,正规的工期过半应该是:木器制作结束;厨卫墙、地砖、吊顶结束;墙面找平结束;水电改造结束。
    3、在合同中必须注明使用的装饰材料的具体品牌、规格及型号。除了主材要注意外,辅材细节也一定要注意。有的合同没写瓷砖填缝剂,结果自己买;九厘板没写品牌,结果装修公司就拿了劣质板等等。所以对所需的材料,如水泥、砂石、灰膏、木材、铝合金、角钢、玻璃、瓷砖、给排水管、截门、水嘴、电闸、电线、塑料管、涂料、乳胶漆、粘合剂、石膏造型板线等等商品,均应列出明细表。确保工程整体质量和合理安排费用。以防装饰公司以次充好。
    4、监理和质检到场时间和次数:一般的装修公司都将工程分给各个施工队来完成,质检人员和监理是装饰公司对他们最重要的监督手段,他们到场巡视的时间间隔,对工程的质量尤为重要。监理和质检,每隔2天应该到场一次。设计也应该3-5天到场一次,看看现场施工结果和自己的设计是否相符合。
    以上就是全包家庭装修合同问题的回答。
    全文
    10 2017-10-01
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3497位律师在线平均3分钟响应99%好评
最近接了生意,请问全包家庭装修合同怎么签
一键咨询
  • 140****5643用户4分钟前提交了咨询
    176****2151用户1分钟前提交了咨询
    陇南用户4分钟前提交了咨询
    白银用户2分钟前提交了咨询
    平凉用户3分钟前提交了咨询
    平凉用户4分钟前提交了咨询
    151****4877用户1分钟前提交了咨询
    酒泉用户4分钟前提交了咨询
    177****7486用户1分钟前提交了咨询
    165****0485用户2分钟前提交了咨询
    武威用户3分钟前提交了咨询
    166****7452用户1分钟前提交了咨询
    165****2684用户1分钟前提交了咨询
    庆阳用户1分钟前提交了咨询
    162****8547用户2分钟前提交了咨询
  • 定西用户1分钟前提交了咨询
    157****3653用户2分钟前提交了咨询
    178****3370用户3分钟前提交了咨询
    147****3744用户4分钟前提交了咨询
    170****3084用户3分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户1分钟前提交了咨询
    175****2201用户4分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户3分钟前提交了咨询
    172****3708用户1分钟前提交了咨询
    陇南用户3分钟前提交了咨询
    152****4812用户1分钟前提交了咨询
    132****5638用户2分钟前提交了咨询
    天水用户3分钟前提交了咨询
    兰州用户4分钟前提交了咨询
    162****7607用户4分钟前提交了咨询
    武威用户4分钟前提交了咨询
    161****3404用户1分钟前提交了咨询
    临夏用户2分钟前提交了咨询
    146****0260用户3分钟前提交了咨询
    兰州用户2分钟前提交了咨询
    陇南用户1分钟前提交了咨询
    陇南用户4分钟前提交了咨询
    临夏用户2分钟前提交了咨询
    155****8781用户1分钟前提交了咨询
    160****8086用户2分钟前提交了咨询
    定西用户1分钟前提交了咨询
    157****3286用户3分钟前提交了咨询
    160****5158用户2分钟前提交了咨询
    166****3603用户4分钟前提交了咨询
    酒泉用户3分钟前提交了咨询
    177****4725用户1分钟前提交了咨询
    张掖用户2分钟前提交了咨询
    酒泉用户1分钟前提交了咨询
    154****1508用户4分钟前提交了咨询
    168****1835用户3分钟前提交了咨询
    武威用户4分钟前提交了咨询
    176****1443用户1分钟前提交了咨询
    定西用户2分钟前提交了咨询
    白银用户2分钟前提交了咨询
    134****5402用户2分钟前提交了咨询
    平凉用户2分钟前提交了咨询
    152****1054用户3分钟前提交了咨询
    兰州用户2分钟前提交了咨询
    151****8315用户3分钟前提交了咨询
    陇南用户3分钟前提交了咨询
    临夏用户2分钟前提交了咨询
    武威用户1分钟前提交了咨询
    130****8167用户3分钟前提交了咨询
    153****0748用户2分钟前提交了咨询
    174****3118用户2分钟前提交了咨询
    庆阳用户4分钟前提交了咨询
    武威用户2分钟前提交了咨询
    白银用户3分钟前提交了咨询
    陇南用户3分钟前提交了咨询
    146****8226用户3分钟前提交了咨询
    150****6376用户4分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户1分钟前提交了咨询
    161****0278用户2分钟前提交了咨询
    142****6478用户2分钟前提交了咨询
    陇南用户3分钟前提交了咨询
    天水用户4分钟前提交了咨询
    张掖用户2分钟前提交了咨询
    张掖用户2分钟前提交了咨询
    140****1826用户4分钟前提交了咨询
    庆阳用户2分钟前提交了咨询
    152****2605用户3分钟前提交了咨询
    162****2153用户4分钟前提交了咨询
    定西用户1分钟前提交了咨询
    142****3285用户2分钟前提交了咨询
    兰州用户4分钟前提交了咨询
    176****4758用户3分钟前提交了咨询
    136****5800用户2分钟前提交了咨询
    白银用户4分钟前提交了咨询
    156****0337用户1分钟前提交了咨询
    平凉用户3分钟前提交了咨询
    140****3444用户4分钟前提交了咨询
    陇南用户2分钟前提交了咨询
    175****7426用户4分钟前提交了咨询
    白银用户4分钟前提交了咨询
    138****1542用户4分钟前提交了咨询
    庆阳用户1分钟前提交了咨询
    临夏用户1分钟前提交了咨询
    166****0445用户1分钟前提交了咨询
    定西用户3分钟前提交了咨询
    162****2337用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡135****7868用户4分钟前已获取解答
镇江188****6459用户3分钟前已获取解答
泰州180****4378用户3分钟前已获取解答
装饰装修工程质量问题有哪些?
1、技术问题。2、材料问题。3、施工的问题。4、人员管理的问题。5、工程签证。六、资料管理的问题。七、成品保护的问题。八、施工安全的问题。
10w+浏览
建设工程纠纷
民事诉讼开庭后多久出判决结果多久执行
[律师回复] (一)对于当事人来说,若想了解案件进度以预估判决结果出具时间,要留意案件适用的程序。简易程序三个月内审结,普通程序六个月内审结,特殊情况会延长。当庭宣判的,十日内能收到判决书;定期宣判则宣判后马上能拿到。
(二)关于执行时间,要清楚申请执行期限是两年。在判决生效后,如果对方不履行义务,要及时在规定时间内申请强制执行。

法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条规定,人民法院适用简易程序审理案件,应当在立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的,经本院院长批准,可以延长一个月。
第一百五十二条规定,人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,经本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准 。
第一百五十一条规定,人民法院对公开审理或者不公开审理的案件,一律公开宣告判决。当庭宣判的,应当在十日内发送判决书;定期宣判的,宣判后立即发给判决书。
第二百四十六条规定,申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断,适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间,从法律文书规定履行期间的最后一日起计算;法律文书规定分期履行的,从最后一期履行期限届满之日起计算;法律文书未规定履行期间的,从法律文书生效之日起计算 。  
快速解决“诉讼仲裁”问题
当前3436位律师在线
立即咨询
装修工程质量问题赔偿中的装修污染超标
《合同法》第262条规定,承揽人交付的工作成果不符合质量要求的,定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等的违约责任。由此可知,当装修污染超标的时候,我们是可以要求赔偿的,但具体的赔偿金额应该根据当地的发展水平,以及装修污染超标的严重程度来决定。
10w+浏览
建设工程纠纷
装修质量问题如何索赔
房屋装修出现质量问题,应首先与装修公司协商解决方案。若协商无果,可寻求消费者协会或相关部门的帮助,提交投诉。若仍未解决,您有权申请法律援助,将装修公司告上法庭,要求其承担相应赔偿责任。
10w+浏览
损害赔偿
哪些属于家庭装修纠纷?
1、纯粹的质量纠纷2、工程项目确认的纠纷有这样一些工程,由于合同双方在签订装修合同的时候对有的项目并没有讲明白,而现场交底时发现,对项目内容的理解相距甚远。3、关于工程进度的纠纷4、有关增减项的纠纷些业主对于施工方所做的增项报价不认可,但又要求对方施工,在结算时自然产生纠纷。
10w+浏览
房产纠纷
哪些属于家庭装修纠纷
1、纯粹的质量纠纷2、工程项目确认的纠纷3、关于工程进度的纠纷4、有关增减项的纠纷:家庭装修工程出现增减项的情况很多,有些是由于施工当中进行增项,行业内有一句话叫“项目好加,钱难加”,就是说,一些业主对于施工方所做的增项报价不认可,但又要求对方施工,在结算时自然产生纠纷。
10w+浏览
房产纠纷
新房刚装修好,被水泡了,该得到哪些赔偿
[律师回复] 新房刚装修好被水泡了,通常可以得到以下几方面赔偿:

直接损失赔偿

- 装修修复费用:包括被水浸泡损坏的墙面、地面、天花板等的修复费用,如重新粉刷墙面、更换被泡坏的木地板、修补天花板渗漏处等。

- 家具家电损失:对被水泡坏无法修复或性能受损的家具、家电,按购买价格折旧后的价值或市场重置价格赔偿,如泡水后无法使用的沙发、电视、冰箱等。

- 物品损失:如被水浸泡损坏的衣物、书籍、装饰品等各类物品,按实际价值赔偿。

间接损失赔偿

- 临时安置费用:因房屋泡水无法居住,在外租房或住酒店产生的费用,按实际发生金额赔偿,需提供租赁合同、支付凭证等。

- 误工费用:若因处理房屋泡水事宜,如与责任方协商、监督维修等,导致业主无法正常工作,可主张误工损失,按实际误工天数和日收入计算。

- 房屋贬值损失:泡水可能使房屋价值降低,经专业评估确定贬值金额后,可向责任方索赔。

其他可能的赔偿

- 精神损害赔偿:在房屋泡水给业主带来严重精神困扰,如长期焦虑、失眠等情况下,可适当主张精神损害赔偿,但需有相关证据,如医院诊断证明等,具体金额由法院判定。

- 鉴定评估费用:为确定泡水原因、损失程度等进行鉴定评估所产生的费用,如请专业机构对房屋结构安全、装修损失进行评估的费用,可要求责任方承担。
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应