律图审稿专业委员会3轮严审

一个朋友装一个楼盘,给了钱就去外地了,半年前装修公司就说装修完了,今年回来一看还没装修完,原来一直瞒着的,应该已经构成诈骗罪了吧,准备进行工程索赔,工程索赔程序是怎样的?

帮助10人 628浏览 #公司经营 匿名 2017-10-20 广东东莞
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 卓越法律智囊团
    卓越法律智囊团
    35人赞同了该解答
    咨询我
    工程索赔程序如:
    1)索赔人人提出索赔要求。
      .发出索赔意向通知。索赔事件发生后,索赔人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限,工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。索赔事件发生后,承包人有义务做好现场施工的同期记录,工程师有权随时检查和调阅,以判断索赔事件造成的实际损害。
      .递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内,或工程师可能同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。索赔报告的内容应包括:事件发生的原因,对其权益影响的证据资料,索赔的依据,此项索赔要求补偿的款项和工期展延天数的详细计算等有关材料。
      如果索赔事件的影响持续存在,28天内还不能算出索赔额和工期展延天数时,承包人应按工程师合理要求的时间间隔(一般为28天),定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求。在该项索赔事件的影响结束后的28天内,报出最终详细报告,提出索赔论证资料和累计索赔额。
      2)工程师审核索赔报告。
      .工程师审核承包人的索赔申请。接到正式索赔报告以后,工程师应认真研究承包人报送的索赔资料。
    首先在不确认责任归属的情况下,客观分析事件发生的原因,重温合同的有关条款,研究承包人的索赔证据,并检查他的同期记录;
    其次通过对事件的分析,工程师再依据合同条款划清责任界限,如果必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响,更应划出各方应该承担合同责任的比例。
    最后再审查承包人提出的索赔补偿要求,剔除其中的不合理部分,拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。
      .判定索赔成立的原则。工程师判定承包人索赔成立的条件为:
      (ⅰ)与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;
      (ⅱ)造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;
      (ⅲ)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。上述三个条件没有先后主次之分,应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后,才处理应给予承包人的补偿额。
      .对索赔报告的审查。
      (ⅰ)事态调查。通过对合同实施的跟踪、分析了解事件经过、前因后果,掌握事件详细情况。
      (ⅱ)损害事件原因分析。即分析索赔事件是由何种原因引起,责任应由谁来承担。
      (ⅲ)分析索赔理由。主要依据合同文件判明索赔事件是否属于未履行合同规定义务或未正确履行合同义务导致,是否在合同规定的赔偿范围之内。只有符合合同规定的索赔要求才有合法性、才能成立。
      (ⅳ)实际损失分析。即为索赔事件的影响分析,主要表现为工期的延长和费用的增加。
      (ⅴ)证据资料分析。主要分析证据资料的有效性、合理性、正确性,这也是索赔要求有效的前提条件。如果工程师认为承包人提出的证据不能足以说明其要求的合理性时,可以要求承包人进一步提交索赔的证据资料。
      .确定合理的补偿额。
      3)工程师与承包人协商补偿。工程师核查后初步确定应予以补偿的额度、往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致,甚至差额较大。主要原因大多为对承担事件损害责任的界限划分不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等,因此双方应就索赔的处理进行协商。通过协商达不成共识时,承包人仅有权得到所提供的证据满足工程师认为索赔成立那部分的付款和工期顺延。
      工程师收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果在28天内既未予答复,也未对承包人作进一步要求的话,则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。
      对于持续影响时间超过28天以上的工期延误事件,当工期索赔条件成立时,对承包人每隔28天报送的阶段索赔临时报告审查后,每次均应作出批准临时延长工期的决定,并于事件影响结束后28天内承包人提出最终的索赔报告后,批准顺延工期总天数。应当注意的是,最终批准的总顺延天数,不应少于以前各阶段已同意顺延天数之和。
      4)发包人审查索赔处理。当工程师确定的索赔额超过其权限范围时,必须报请发包人批准。发包人
    首先根据事件发生的原因、责任范围、合同条款审核承包人的索赔申请和工程师的处理报告,再依据工程建设的目的、投资控制、竣工投产日期要求以及针对承包人在施工中的缺陷或违反合同规定等的有关情况,决定是否同意工程师的处理意见。索赔报告经发包人同意后,工程师即可签发有关证书。
      5)承包人是否接受最终索赔处理。承包人接受最终的索赔处理决定,索赔事件的处理即告结束。如果承包人不同意,就会导致合同争议。通过协商双方达到互谅互让的解决方案,是处理争议的最理想方式。如达不成谅解,承包人有权提交仲裁或诉讼解决。
      (2)发包人的索赔。承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误而给发包人造成损失时,发包人也应按合同约定向承包人提出索赔。
    全文
    14 2017-10-20
  • 东莞法务团
    东莞法务团
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    工程索赔程序如下:
    索赔资料的准备
    在索赔资料准备阶段,主要工作有:跟踪和调查发生的事件,掌握事件发生的详细经过;分析事件产生的原因,划清各方责任,确定索赔依据;损失和损害调查分析和计算,划清各方责任,确定工期索赔和费用索赔值;收集证据,获得充分和有效的各种证据;起草索赔文件。
    索赔文件的提交
    提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件,索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔计算部分及证据部分。
    索赔文件的审核
    对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该提交工程师审核,工程师根据发包人的授权和委托,对承包人的索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确,合理,并在授权范围内初步作出判断,初步确定补偿额度,或要求补充证据,或者要求修改索赔报告,对索赔的初步处理意见要提交发包人。
    发包人的审查
    对于工程师的处理意见,发包人需要进行审查和批准,然后工程师才可以签发有关证书。
    协商
    对于工程师的初步处理意见,发包人或承包人可能都不接受或其中的一方不接受,三方可就索赔进行协商解决,达成一致意见,如协商无法达成一致意见,则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。
    全文
    14 2017-10-20
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6056位律师在线平均3分钟响应99%好评
朋友在装修公司工期严重违约工期时限,工程索赔程序是什么?
一键咨询
  • 清远用户4分钟前提交了咨询
    湛江用户4分钟前提交了咨询
    清远用户1分钟前提交了咨询
    韶关用户3分钟前提交了咨询
    河源用户4分钟前提交了咨询
    145****4124用户1分钟前提交了咨询
    152****3504用户3分钟前提交了咨询
    东莞用户3分钟前提交了咨询
    150****7622用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户4分钟前提交了咨询
    136****7741用户3分钟前提交了咨询
    江门用户3分钟前提交了咨询
    143****7104用户2分钟前提交了咨询
    韶关用户3分钟前提交了咨询
    143****2007用户4分钟前提交了咨询
  • 143****0232用户3分钟前提交了咨询
    汕头用户1分钟前提交了咨询
    162****3018用户2分钟前提交了咨询
    广州用户2分钟前提交了咨询
    172****2558用户2分钟前提交了咨询
    清远用户4分钟前提交了咨询
    138****3787用户3分钟前提交了咨询
    广州用户2分钟前提交了咨询
    东莞用户4分钟前提交了咨询
    肇庆用户2分钟前提交了咨询
    175****7706用户2分钟前提交了咨询
    江门用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户2分钟前提交了咨询
    151****4008用户1分钟前提交了咨询
    佛山用户4分钟前提交了咨询
    173****1735用户4分钟前提交了咨询
    汕尾用户1分钟前提交了咨询
    湛江用户1分钟前提交了咨询
    167****3340用户4分钟前提交了咨询
    中山用户4分钟前提交了咨询
    阳江用户3分钟前提交了咨询
    揭阳用户1分钟前提交了咨询
    168****0065用户4分钟前提交了咨询
    揭阳用户2分钟前提交了咨询
    130****6607用户3分钟前提交了咨询
    172****6271用户3分钟前提交了咨询
    河源用户4分钟前提交了咨询
    中山用户1分钟前提交了咨询
    177****1803用户4分钟前提交了咨询
    深圳用户2分钟前提交了咨询
    汕尾用户4分钟前提交了咨询
    156****2448用户3分钟前提交了咨询
    江门用户1分钟前提交了咨询
    中山用户4分钟前提交了咨询
    江门用户1分钟前提交了咨询
    153****8067用户1分钟前提交了咨询
    175****6464用户3分钟前提交了咨询
    174****3225用户4分钟前提交了咨询
    深圳用户2分钟前提交了咨询
    汕头用户1分钟前提交了咨询
    148****0061用户1分钟前提交了咨询
    165****7063用户1分钟前提交了咨询
    揭阳用户3分钟前提交了咨询
    175****8163用户4分钟前提交了咨询
    144****6251用户4分钟前提交了咨询
    湛江用户4分钟前提交了咨询
    惠州用户4分钟前提交了咨询
    133****0728用户2分钟前提交了咨询
    河源用户4分钟前提交了咨询
    珠海用户4分钟前提交了咨询
    梅州用户3分钟前提交了咨询
    汕头用户2分钟前提交了咨询
    158****4656用户4分钟前提交了咨询
    惠州用户4分钟前提交了咨询
    162****6440用户1分钟前提交了咨询
    汕尾用户4分钟前提交了咨询
    132****3053用户4分钟前提交了咨询
    151****6874用户2分钟前提交了咨询
    132****7385用户3分钟前提交了咨询
    138****0716用户1分钟前提交了咨询
    东莞用户4分钟前提交了咨询
    161****4217用户1分钟前提交了咨询
    江门用户3分钟前提交了咨询
    158****5885用户4分钟前提交了咨询
    163****1513用户3分钟前提交了咨询
    158****4426用户2分钟前提交了咨询
    157****0154用户2分钟前提交了咨询
    162****8744用户4分钟前提交了咨询
    汕头用户4分钟前提交了咨询
    河源用户3分钟前提交了咨询
    中山用户4分钟前提交了咨询
    178****6554用户1分钟前提交了咨询
    164****4534用户3分钟前提交了咨询
    惠州用户1分钟前提交了咨询
    174****7700用户2分钟前提交了咨询
    172****3058用户3分钟前提交了咨询
    176****5580用户3分钟前提交了咨询
    168****4420用户1分钟前提交了咨询
    惠州用户2分钟前提交了咨询
    140****1520用户2分钟前提交了咨询
    潮州用户3分钟前提交了咨询
    158****8041用户3分钟前提交了咨询
    142****3307用户4分钟前提交了咨询
    133****5810用户2分钟前提交了咨询
    172****6402用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
淮安188****1104用户1分钟前已获取解答
南京180****7436用户3分钟前已获取解答
镇江134****7650用户4分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应