律图审稿专业委员会3轮严审

这两天我们公司竞标成功了,然后我就想提前了解了解无主体资格签订的合同有哪些法律法规?

帮助10人 8.1k浏览 #合同事务 匿名 2018-03-07 山东枣庄
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 枣庄法务
    枣庄法务
    62人赞同了该解答
    咨询我
    合同主体是合同权利义务的最终承担者,企业若与虚构的交易对象签订合同,该虚构方并非法律意义上的主体,而实施虚构主体签订合同的行为人,又非合同上的相对方,从而产生企业将无法确定到底该由谁来承担义务的法律风险。通常虚构法律主体签订合同,行为人具有欺诈的故意,目的在于骗取企业财物;如果构成合同诈骗,企业可以要求该行为人承担损害赔偿责任。
    全文
    10 2018-03-07
  • 合同法律卫士
    合同法律卫士
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
      建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
      第二百七十条 建设工程合同应当采用书面形式。
      第二百七十一条 建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
      第二百七十二条 发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
      总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给 第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给 第三人。
      禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
      第二百七十三条 国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。
      第二百七十四条 勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
      第二百七十五条 施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
      第二百七十六条 建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
      第二百七十七条 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。
      第二百七十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
      第二百七十九条 建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
      第二百八十条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
      第二百八十一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
      第二百八十二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
      第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
      第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
      第二百八十五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
      第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,无主体资格签订的合同除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
      第二百八十七条 本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。
    全文
    11 2018-03-07
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6791位律师在线平均3分钟响应99%好评
无主体资格签订的合同的法律内容有哪些?
一键咨询
  • 158****1361用户2分钟前提交了咨询
    137****0767用户3分钟前提交了咨询
    143****0502用户4分钟前提交了咨询
    青岛用户4分钟前提交了咨询
    潍坊用户1分钟前提交了咨询
    聊城用户1分钟前提交了咨询
    131****0375用户1分钟前提交了咨询
    152****4582用户4分钟前提交了咨询
    潍坊用户3分钟前提交了咨询
    泰安用户3分钟前提交了咨询
    131****1446用户1分钟前提交了咨询
    178****6870用户1分钟前提交了咨询
    147****3328用户1分钟前提交了咨询
    174****7555用户2分钟前提交了咨询
    德州用户2分钟前提交了咨询
  • 147****4365用户3分钟前提交了咨询
    德州用户4分钟前提交了咨询
    泰安用户3分钟前提交了咨询
    170****8073用户2分钟前提交了咨询
    日照用户3分钟前提交了咨询
    临沂用户1分钟前提交了咨询
    176****7668用户4分钟前提交了咨询
    132****8545用户4分钟前提交了咨询
    济南用户2分钟前提交了咨询
    济宁用户3分钟前提交了咨询
    烟台用户3分钟前提交了咨询
    威海用户3分钟前提交了咨询
    138****3464用户3分钟前提交了咨询
    泰安用户2分钟前提交了咨询
    144****5408用户1分钟前提交了咨询
    166****4843用户4分钟前提交了咨询
    枣庄用户2分钟前提交了咨询
    146****7722用户3分钟前提交了咨询
    155****3686用户4分钟前提交了咨询
    132****0644用户2分钟前提交了咨询
    德州用户2分钟前提交了咨询
    154****6621用户1分钟前提交了咨询
    东营用户2分钟前提交了咨询
    枣庄用户2分钟前提交了咨询
    威海用户4分钟前提交了咨询
    威海用户2分钟前提交了咨询
    156****4871用户4分钟前提交了咨询
    青岛用户4分钟前提交了咨询
    145****6838用户2分钟前提交了咨询
    济宁用户4分钟前提交了咨询
    临沂用户4分钟前提交了咨询
    烟台用户4分钟前提交了咨询
    160****8540用户4分钟前提交了咨询
    日照用户3分钟前提交了咨询
    临沂用户2分钟前提交了咨询
    166****7604用户2分钟前提交了咨询
    淄博用户1分钟前提交了咨询
    聊城用户3分钟前提交了咨询
    144****3343用户1分钟前提交了咨询
    日照用户4分钟前提交了咨询
    137****6064用户1分钟前提交了咨询
    143****7518用户2分钟前提交了咨询
    175****7465用户4分钟前提交了咨询
    东营用户3分钟前提交了咨询
    167****0477用户1分钟前提交了咨询
    136****8386用户1分钟前提交了咨询
    137****2274用户2分钟前提交了咨询
    东营用户4分钟前提交了咨询
    151****3382用户1分钟前提交了咨询
    161****2115用户1分钟前提交了咨询
    131****1127用户1分钟前提交了咨询
    济宁用户1分钟前提交了咨询
    德州用户2分钟前提交了咨询
    133****1065用户4分钟前提交了咨询
    140****7070用户2分钟前提交了咨询
    枣庄用户2分钟前提交了咨询
    东营用户4分钟前提交了咨询
    威海用户2分钟前提交了咨询
    141****1212用户3分钟前提交了咨询
    162****5382用户3分钟前提交了咨询
    130****3164用户2分钟前提交了咨询
    144****1621用户4分钟前提交了咨询
    德州用户4分钟前提交了咨询
    164****6478用户4分钟前提交了咨询
    173****3462用户4分钟前提交了咨询
    泰安用户1分钟前提交了咨询
    枣庄用户2分钟前提交了咨询
    165****8723用户3分钟前提交了咨询
    潍坊用户3分钟前提交了咨询
    滨州用户2分钟前提交了咨询
    日照用户4分钟前提交了咨询
    138****0663用户1分钟前提交了咨询
    淄博用户3分钟前提交了咨询
    潍坊用户1分钟前提交了咨询
    济南用户1分钟前提交了咨询
    滨州用户1分钟前提交了咨询
    158****2650用户1分钟前提交了咨询
    济南用户4分钟前提交了咨询
    142****1488用户3分钟前提交了咨询
    170****1264用户4分钟前提交了咨询
    枣庄用户2分钟前提交了咨询
    淄博用户2分钟前提交了咨询
    160****8764用户3分钟前提交了咨询
    170****8517用户3分钟前提交了咨询
    175****5532用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城180****1417用户3分钟前已获取解答
泰州188****5155用户2分钟前已获取解答
沭阳152****3775用户4分钟前已获取解答
著作权的主体客体内容
著作权的主体可以是公民、自然人、法人、组织、国家。著作权的客体有(一)文字作品(二)口述作品(三)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品(四)美术、建筑作品(五)摄影作品(六)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品(七)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品(八)计
10w+浏览
知识产权
人格权包括哪些具体内容
一般人格权是指自然人享有的,概括人格独立、人格自由、人格尊严全部内容的一般人格利益,并由此产生和规定具体人格权的基本权利。人格权包括一般人格权和具体人格权。自然人的人格权包括生命健康、姓名、肖像、名誉、荣誉、信用、隐私等权利。法人的人格权包括名称、名誉、荣誉、信用等权利。
10w+浏览
损害赔偿
人格权主要是指哪些内容
一般人格权是指自然人享有的,概括人格独立、人格自由、人格尊严全部内容的一般人格利益,并由此产生和规定具体人格权的基本权利。人格权包括一般人格权和具体人格权。自然人的人格权包括生命健康、姓名、肖像、名誉、荣誉、信用、隐私等权利。法人的人格权包括名称、名誉、荣誉、信用等权利。
10w+浏览
损害赔偿
什么是订立合同的主体资格
合同的主体资格则是指依法享有权利和承担义务的法律关系的参与人。不具备法人资格的组织,能否作为合同的主体,关键是看它是否取得合法经营的资格。订立合同的当事人必须是具有相应民事权利能力和民事行为能力的自然人、法人或其他组织。
10w+浏览
合同事务
婚内财产变更产权需要什么程序
[律师回复] (一)签订书面协议:夫妻双方要就财产产权变更的事宜达成书面协议,把变更的具体内容,像房产的哪部分产权变更、变更给谁等,以及变更的原因,例如是出于家庭财产规划还是其他合理原因,都清楚地写在协议里。这份协议是后续办理产权变更的重要基础文件。
(二)准备相关材料:要把办理变更所需的材料准备齐全。常见的材料有房产证,这是证明房产所有权的关键凭证;双方的身份证明,用于确认身份信息;结婚证,用以证明夫妻关系。
(三)提交变更申请:按照不动产所在地的具体规定,夫妻双方要一起前往不动产登记部门提交变更申请。登记部门接到申请后,会认真审核提交的材料,审核的方面包括房产的产权实际情况,看产权是否清晰,有没有存在纠纷等;同时还会审核协议的合法性,例如协议是不是双方真实意愿的体现,有没有违反法律法规的强制性规定等。
(四)特殊情况处理:要是房产还有贷款没有还清,因为产权变更可能会对银行等抵押权人的权益产生影响,所以可能还需要银行等抵押权人出具同意函等额外的材料。

法律依据:根据《中华人民共和国民法典》规定,夫妻双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。约定应当采用书面形式。同时,不动产的物权变动,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。
订立合同主体资格怎么审查
1、主体为自然人时,需要具有相应的民事权利能力和行为能力,审查对方的身份证件。特殊行业的话需要审查从业证书。2、主体为企业法人和其他组织时,要审查对方经过年检的营业执照,特殊行业的审查资质证书。第三人代企业法定代表人或负责人签订的合同,还要审查其是否持有授权委托书及授权委托的权限是否写明代为签订合同的事项。
10w+浏览
合同事务
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应