行政案件，施工合同纠纷

可以按照侵权纠纷起诉的维权的

你好，可以具体描述一下你的问题

你这边是哪方？合同当时怎么签订的？

你好，可以交流一下具体案件情况

你好，了解一下现在是什么情况

在行政案件里涉及施工合同纠纷的情况相对复杂，下面我从不同方面给你分析一下。

    可能涉及行政因素的情况
     1. 行政许可问题
如果施工项目需要相关行政许可，比如建设工程施工许可证等，但因为行政机关的原因未及时颁发、错误颁发或者违法撤销许可，导致施工合同无法正常履行引发纠纷。
例如，行政机关在审核施工许可证时，本应在法定期限内作出决定却拖延，致使施工方无法按时开工，发包方以施工方延误工期为由要求承担违约责任，施工方则认为是行政机关的原因造成，这种情况下就会产生复杂的法律关系。
     2. 行政征收与补偿
在施工过程中，如果遇到政府进行土地征收等行政行为，影响到施工合同的履行。
比如，政府决定对施工所在地块进行征收，导致施工合同无法继续履行，发包方和承包方就可能在损失承担、工期延误等方面产生纠纷。同时，行政征收补偿款的分配等问题也可能引发矛盾，像承包方可能认为自己在施工前期投入了大量成本，应获得部分征收补偿，但发包方可能不同意。
     3. 行政监管
行政机关对施工项目的质量、安全等进行监管过程中，如果作出的行政行为影响到施工合同。
例如，行政机关以施工质量存在问题为由责令停工整改，但施工方认为行政机关的认定缺乏事实依据，停工期间造成了巨大的经济损失，而发包方又依据施工合同要求施工方承担违约责任，从而引发纠纷。

    解决途径
     1. 行政复议
如果纠纷是由于行政机关的具体行政行为引起的，比如行政许可不通过、行政处罚等，当事人可以在规定的时间内（一般是知道该具体行政行为之日起60日内）向作出该行政行为的上一级行政机关或者同级人民政府申请行政复议。
复议机关会对行政行为的合法性和合理性进行审查，如果认定行政行为违法或不当，可以撤销、变更该行政行为或者责令行政机关重新作出行政行为。
     2. 行政诉讼
当事人也可以直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政诉讼主要审查行政行为的合法性，一般在知道或者应当知道作出行政行为之日起6个月内提出。
同时，如果在行政诉讼过程中涉及施工合同纠纷的民事问题，根据法律规定，当事人可以申请一并解决相关民事争议，法院会根据具体情况决定是否合并审理。
     3. 民事诉讼
对于施工合同双方之间因合同履行等产生的纠纷，仍然可以按照民事诉讼程序解决。根据《民事诉讼法》的规定，当事人可以向合同履行地或者被告住所地人民法院提起诉讼，通过法院审理来明确双方的权利义务，确定违约责任的承担等问题。

你可以跟我详细说一下这个行政案件中施工合同纠纷的具体情况，比如纠纷产生的原因、涉及的行政行为以及合同双方的诉求等，这样我能更精准地为你提供法律建议。