律图审稿专业委员会3轮严审

朋友跟他人合伙,有一家建筑公司,最近,连续雨天,他们的工期延误了,对方以不能按时完工为由,要收取保证金,建筑公司延误工期,合同约定违约金限额多少

帮助10人 3.1w浏览 #合同事务 匿名 2019-03-12 云南德宏
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 德宏答疑法务
    德宏答疑法务
    43人赞同了该解答
    咨询我
    在当事人适用《建设工程示范文本》的时侯,对通用的违约条款做具体处理时,没有按照要求在专用的条款中对逾期竣工的违约金做出具体的约定,而造成合同对逾期竣工的违约责任约定不明确。
    对于这种情况的处理,应当适用相关的法律规定。其中的第七章违约责任中对此有一系列相应的规定。其中规定,发包人的解除权对于承包人逾期竣工的违约责任规定可以解除合同。
    全文
    14 2019-03-12
  • 合同事务法务团
    合同事务法务团
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    在工程施工中,常常会发生一些不能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。工期索赔是双面的,承包方的工期索赔和发包方的工期反索赔。
      承包方的工期索赔:指工期延误属于发包方责任时,承包方提出的索赔要求,承包方工期索赔的目的通常有两个:一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。这不是本文所讨论的重点。发包方的工期延误反索赔:指工期延误属于承包方责任时,发包方对承包方进行索赔,即由承包方支付延期竣工违约金。
      发包方在确定违约金的费率时,一般要考虑以下因素:本盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用,租用其他建筑时的租凭费。违约金的计算方法,在每个合同文件中均有具体规定,一般按每延误一天赔偿一定的款额计算,累计赔偿额一般不正超过全同总额原10%。 当发包方未能按合同约定履行自已的各项义务以及应由发包方承担的其他情况,造成工期延误、承包方不能及时得到合同价款及承包方的其他经济损失,承包方可按下列程序以书面形式向发包方索赔:
      
    (1)索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;
      
    (2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
      
    (3)工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;
      
    (4)工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该顶索赔已经认可;
      
    (5)当该索赔事件持续进行时,施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告,索赔答复程序与3、4规定相同。建设单位的反索赔的时限与上述规定相同。
     
    阅读全文
    全文
    10 2019-03-12
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3407位律师在线平均3分钟响应99%好评
建筑公司延误工期,合同约定违约金限额多少
一键咨询
  • 140****1247用户4分钟前提交了咨询
    158****1368用户3分钟前提交了咨询
    150****8250用户2分钟前提交了咨询
    德宏用户3分钟前提交了咨询
    昭通用户1分钟前提交了咨询
    红河用户1分钟前提交了咨询
    保山用户1分钟前提交了咨询
    168****2341用户1分钟前提交了咨询
    丽江用户1分钟前提交了咨询
    134****1806用户4分钟前提交了咨询
    157****6356用户3分钟前提交了咨询
    玉溪用户2分钟前提交了咨询
    174****3786用户2分钟前提交了咨询
    173****0323用户4分钟前提交了咨询
    西双版纳用户3分钟前提交了咨询
  • 158****5566用户1分钟前提交了咨询
    昭通用户4分钟前提交了咨询
    176****5388用户4分钟前提交了咨询
    文山用户1分钟前提交了咨询
    134****4067用户3分钟前提交了咨询
    大理用户2分钟前提交了咨询
    144****6768用户2分钟前提交了咨询
    151****8874用户4分钟前提交了咨询
    154****5153用户3分钟前提交了咨询
    178****7834用户1分钟前提交了咨询
    172****7672用户2分钟前提交了咨询
    保山用户2分钟前提交了咨询
    140****4571用户3分钟前提交了咨询
    保山用户1分钟前提交了咨询
    西双版纳用户2分钟前提交了咨询
    昆明用户3分钟前提交了咨询
    153****7842用户1分钟前提交了咨询
    141****5774用户3分钟前提交了咨询
    保山用户3分钟前提交了咨询
    171****6703用户2分钟前提交了咨询
    142****1560用户2分钟前提交了咨询
    大理用户1分钟前提交了咨询
    保山用户4分钟前提交了咨询
    临沧用户3分钟前提交了咨询
    145****7348用户4分钟前提交了咨询
    131****4037用户1分钟前提交了咨询
    164****5231用户2分钟前提交了咨询
    普洱用户1分钟前提交了咨询
    172****2834用户1分钟前提交了咨询
    156****7672用户4分钟前提交了咨询
    玉溪用户2分钟前提交了咨询
    丽江用户4分钟前提交了咨询
    140****0078用户2分钟前提交了咨询
    临沧用户1分钟前提交了咨询
    红河用户3分钟前提交了咨询
    150****6107用户1分钟前提交了咨询
    147****1431用户1分钟前提交了咨询
    148****0671用户1分钟前提交了咨询
    临沧用户4分钟前提交了咨询
    西双版纳用户3分钟前提交了咨询
    玉溪用户3分钟前提交了咨询
    171****2376用户3分钟前提交了咨询
    140****3586用户3分钟前提交了咨询
    173****5682用户4分钟前提交了咨询
    丽江用户4分钟前提交了咨询
    170****5476用户4分钟前提交了咨询
    131****4483用户1分钟前提交了咨询
    保山用户4分钟前提交了咨询
    普洱用户1分钟前提交了咨询
    148****4022用户3分钟前提交了咨询
    大理用户3分钟前提交了咨询
    148****1377用户3分钟前提交了咨询
    怒江用户4分钟前提交了咨询
    147****3481用户1分钟前提交了咨询
    普洱用户2分钟前提交了咨询
    150****3415用户2分钟前提交了咨询
    154****8840用户1分钟前提交了咨询
    145****8501用户1分钟前提交了咨询
    临沧用户2分钟前提交了咨询
    怒江用户2分钟前提交了咨询
    临沧用户2分钟前提交了咨询
    玉溪用户4分钟前提交了咨询
    173****1846用户4分钟前提交了咨询
    昭通用户2分钟前提交了咨询
    楚雄用户1分钟前提交了咨询
    普洱用户3分钟前提交了咨询
    137****0240用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户4分钟前提交了咨询
    西双版纳用户1分钟前提交了咨询
    西双版纳用户3分钟前提交了咨询
    保山用户4分钟前提交了咨询
    130****8444用户4分钟前提交了咨询
    155****5334用户2分钟前提交了咨询
    德宏用户3分钟前提交了咨询
    160****6616用户2分钟前提交了咨询
    德宏用户3分钟前提交了咨询
    文山用户3分钟前提交了咨询
    178****3663用户3分钟前提交了咨询
    德宏用户4分钟前提交了咨询
    大理用户4分钟前提交了咨询
    175****0136用户4分钟前提交了咨询
    丽江用户2分钟前提交了咨询
    176****2831用户2分钟前提交了咨询
    144****0666用户3分钟前提交了咨询
    文山用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港178****6618用户1分钟前已获取解答
徐州188****6483用户4分钟前已获取解答
南京180****6858用户1分钟前已获取解答
建筑工程合同工期延误违约金是多少
建筑工程合同工期延误违约金会按照合同工程款总金额的5%进行计算,不过双方可以协商的情况下会按照双方的协商支付赔偿。如果申请民事诉讼的情况下可以到不动产所在地的人民法院进行诉讼。
10w+浏览
建设工程纠纷
建筑工程款延迟合同违约金最高限额是多少
建筑工程款延迟合同违约金如果合同中有对应的违约金的说明就按合同的说明来,如果没有的话可以参考相关的法律法规,正常情况下最高限额不得超过工程总额的千分之五,具体要根据双方协商来解决。
10w+浏览
建设工程纠纷
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应