律图审稿专业委员会3轮严审

我的一个叔叔他干工程前几个月承包的工程现在逾期了,不知道怎么给对方违约金,我现在想要帮忙问一下工期延误违约金法律支持依据,工程违约金比例是多少呢?

帮助10人 5.3w浏览 #合同事务 匿名 2019-03-29 江苏连云港
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
    52人赞同了该解答
    咨询我

    1、合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。
    2、违约金的计算依据是合同总价。
    3、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。
    工期延误违约责任的认定处理
    如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。
    审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。
    对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。
    承包建筑工程是否交押金
    是否交押金,国家法律、法规没有硬性要求,只有建设性意见,就看你与发包方的签定劳务合同时,双方的平等自愿地协商。  押金是为了担保债务的履行,债务人或第三人将一定数额的金钱移交债权人占有,在债务人不履行合同时,债权人可以债务人所交押金优先受偿。
    全文
    7 2019-03-29
  • 连云港优选法务
    连云港优选法务
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    《合同法》第114条第1款规定:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以,违约金具有惩罚性的特征,它不以非违约方遭受损失为前提。 一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。 《合同法》第114条第2款规定:约定的违约金低于造成的损失,当事人可以请求法院予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失,当事人可以请求法院适当减 少。但是违约金是当事人双方在订约时对一方违约后可能造成的损失的一种预先估算,与违约后守约方的实际损失不可能完全相符;故此可交由法官自由裁量。法律规定预定违约金,除了给当事人施加心理压力外,也避免了违约后损失计算的麻烦和当事人证明损失大小的麻烦,使当事人能迅速确定自己应当承担的具体责任。因此,当事人如需要法院增加违约金额、或者当违约金过分高于损失时,则需承担证明损失大小的责任。
    全文
    7 2019-03-29
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3788位律师在线平均3分钟响应99%好评
工期延误违约金法律支持依据,工程违约金比例是多少呢?
一键咨询
  • 172****0880用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    175****5654用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    163****2368用户1分钟前提交了咨询
    173****8564用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    154****0100用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    175****0654用户4分钟前提交了咨询
    145****4556用户1分钟前提交了咨询
    131****3034用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    158****7612用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
  • 170****2686用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    171****4278用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    132****4562用户3分钟前提交了咨询
    155****2321用户1分钟前提交了咨询
    142****3183用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    131****8860用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    166****0248用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    142****2253用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    135****6882用户2分钟前提交了咨询
    172****2412用户4分钟前提交了咨询
    174****1612用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    160****2488用户3分钟前提交了咨询
    147****1736用户1分钟前提交了咨询
    165****3115用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    178****4811用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    133****1126用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    138****2046用户2分钟前提交了咨询
    178****5522用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    165****6430用户4分钟前提交了咨询
    163****7066用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    165****0018用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    161****5002用户2分钟前提交了咨询
    151****4746用户1分钟前提交了咨询
    143****3104用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    144****0347用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    145****4105用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    155****2747用户2分钟前提交了咨询
    138****6267用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    175****5420用户4分钟前提交了咨询
    156****3831用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    141****2810用户2分钟前提交了咨询
    174****3025用户1分钟前提交了咨询
    146****3856用户3分钟前提交了咨询
    152****1007用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    131****1588用户4分钟前提交了咨询
    162****0307用户3分钟前提交了咨询
    173****6053用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    140****1273用户2分钟前提交了咨询
    177****6842用户2分钟前提交了咨询
    174****8033用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    172****7161用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江180****3472用户4分钟前已获取解答
无锡135****2082用户3分钟前已获取解答
连云港181****4781用户1分钟前已获取解答
工程合同违约金比例
1、违约金的数额是双方预先确定的。2、违约金是—种违约后的补救措施。3、违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。换言之,只要当事人无特别约定,支付违约金的行为不能替代履行合同,当事人不得在支付违约金后而免除履行主债务的义务(《合同法》第一百一十四条第三款
10w+浏览
建设工程纠纷
工程工期违约金比例是多少?
工程工期违约金比例在法律上并没有明确的规定,一般情况下,应当由双方在签订工程合同时进行协商认定,但法律上明确规定了违约金的支付标准不得超出实际损失的20%,所以不得超出这个标准。
10w+浏览
合同事务
建筑工程违约金比例是多少
建筑工程的违约金比例并不是法律强行规定的,应该根据建筑工程的标的额及违约行为可能会造成的损失等各方面的因素确定。但是《中华人民共和国民法典》也明确规定,如果违约金过高或者过低,都可以请求法院或仲裁机构进行调整。
10w+浏览
合同事务
我的入团申请书有两份,一份是我写的一份不是我写的,退休手续依据不是我写的入团申请书,出现错误,该怎么办
[律师回复] 如果退休手续依据了错误的入团申请书出现问题,可参考以下步骤来处理:
收集证据
身份证明材料:准备好身份证、户口本等能证明个人身份和正确信息的材料。
原始入团相关材料:若能找到自己所写的入团申请书,将其作为关键证据,以证明存在错误的入团申请书并非自己所写。
其他辅助材料:寻找其他可能与入团或个人信息相关的材料,如入团时的证人证言、团组织的相关记录等,这些都可以作为辅助证据。
向相关部门提出申请
确定责任部门:先明确负责退休手续的具体部门,通常是所在单位的人事部门或当地社保部门。
提交书面申请:向该部门提交书面申请,详细说明情况,指出退休手续所依据的入团申请书不是自己所写,存在错误信息,并附上收集的证据材料。
配合调查核实
提供信息协助:相关部门受理申请后,可能会进行调查核实,要积极配合,提供他们所需的更多信息或材料。
接受面谈询问:如有需要,可能要接受相关人员的面谈询问,如实清晰地回答问题,阐述事情的经过和实际情况。
跟进处理进度
定期询问结果:在合理的时间间隔内,主动向相关部门询问申请的处理进度和结果,了解是否需要补充其他材料或进行其他操作。
督促及时解决:若处理过程出现拖延或未得到有效回应,可以适当向上级主管部门反映情况,督促问题得到及时解决。
采取法律途径
咨询专业律师:若相关部门不认可自己的主张,或者问题无法得到妥善解决,可咨询专业律师,了解自己的权利和可行的法律途径。
提起行政复议或诉讼:在律师的指导下,根据具体情况考虑向行政复议机关提起复议,或者向人民法院提起诉讼,通过法律手段维护自己的合法权益
建筑工程违约金比例是多少?
建筑工程违约金比例由双方协商进行认定,一般不超过造成实际损失的30%,如果双方约定的比例超过这一上限的,是可以协商要求降低的,具体情况下可以严格按照合同规定来履行有关违约责任。
10w+浏览
合同事务
违约金赔偿法院会按住建局意见顺序,工资,材料费,面积差,违约金
[律师回复] 法院判定违约金赔偿时,通常不会直接按住建局意见的工资、材料费、面积差、违约金这样的顺序来,而是依据以下法律规定和原则进行判定:
合同约定优先原则:如果合同中对违约金的数额、计算方法以及赔偿顺序等有明确约定,且该约定不违反法律法规的强制性规定,法院一般会按照合同约定来确定违约金赔偿。例如在建设工程合同中,双方约定了因工程面积误差导致的违约金计算方式,以及在出现违约时先赔偿工资损失、再赔偿材料费损失等具体顺序,法院通常会尊重当事人的约定。
以实际损失为基础:根据《民法典》第五百八十四条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。比如在房屋买卖合同中,如果卖方违约逾期交房,买方的实际损失可能包括因无法按时入住而产生的租房费用等,法院会以这些实际损失为基础来确定违约金赔偿数额。
公平和诚信原则:法院在判定违约金赔偿时,会综合考虑合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等因素,根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。如在一个装修合同中,装修公司未按约定使用材料,但业主也有部分款项未按时支付,法院会综合双方的过错程度来确定违约金的承担比例。
违约金调整规则:根据《民法典》第五百八十五条规定,约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。比如双方约定的违约金为合同金额的 50%,但实际损失仅为合同金额的 10%,违约方可以请求法院适当减少违约金。
工程违约金比例上限是多少?
工程违约金比例上限是:一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。如果合同中只对违约金做了原则性的规定,没有具体约定违约金的比例或数额,并且有关法律也没有明确规定违约金比例或者金额的,则可按《民法通则》及《合同法》中关于承担违约金责任的一般原则执行。
10w+浏览
合同事务
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应