- 案件基本信息
- 本诉：(2023) 陕 0111 民初 17XX 号，XX公司诉XX公司，2023 年 2 月 7 日立案。
- 反诉：(2023) 陕 0111 民初 89XX 号，XX公司诉XX公司，2023 年 6 月 30 日立案。
- 合同签订情况：2021 年 6 月 7 日，双方签订《西安XX城二期室内公共区域装修装饰工程一标段合同》和《西安XX城二期室内公共区域装修装饰工程二标段合同》。一标段含税合同价款 17,418,250 元，二标段 16,639,012.50 元，均为包干价。一标段计划 2021 年 6 月 1 日开工，工期 183 天；二标段计划 2021 年 7 月 1 日开工，工期 183 天。合同约定分包人违约时，发包人从履约保证金中提取违约金，分包人应在政府竣工验收备案后规定时间内报送结算资料。
- 工程履行情况
- 保证金与工程款支付：2021 年 5 月 8 日，XX公司向XX公司转账 500,000 元作为履约保证金。2021 年 6 月 1 日XX公司发进场通知单，一标段 6 月 10 日开工，二标段 7 月 1 日开工。2022 年 1 月 - 6 月，XX公司分四次向XX公司转款 3,376,712.2 元。
- 合同解除：2022 年 5 月 6 日，XX公司以XX公司施工进度缓慢为由发解除函，解除两个标段合同。
- 本诉请求与判决
- 原告诉求：解除两份合同；退还履约保证金 500,000 元；支付工程款 15,883,522.58 元并享有优先受偿权；支付利息 556,410.01 元（暂计）；被告承担诉讼费等费用。
- 法院判决：两份合同于 2022 年 5 月 7 日解除；XX公司支付中浦XX工程款 12,506,810.38 元及自 2023 年 2 月 7 日起的逾期付款利息；
- 反诉请求与判决
- 原告诉求：确认两份合同于 2022 年 5 月 7 日解除；XX公司支付违约金 2,637,782.4 元；赔偿损失 2,566,118.77 元；支付律师费 30,000 元；被告承担诉讼费等费用。
- 法院判决：XX公司给付XX公司工程维修费 550,435.54 元、违约金 1,111,846.58 元（扣除 500,000 元履约保证金后为 1,162,282.12 元）；驳回其他诉讼请求。
证据严重缺失情况下，完成本诉、反诉代理，并成功确权。
-
建设工程纠纷
无足够证据支撑的情况下，将损失部分具体化，最终得以在鉴定报告中予以体现，继而取得最大限度的确权。
案件详情
- 2024-02-06
- 西安市灞桥区人民法院
- 本诉原告、反诉被告
- 胜诉
文章涵盖面广，如需要针对性解答，可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
