案例详情

  • 合同事务
合同事务
孟翔律师 在线
广东尚尧律师事务所 副主任
  • 4.8
    用户评分
  • 10万+
    服务人数
  • 14
    执业年限
  • 2分钟内
    平均响应

律师价值

孟律师提出关键观点:竣工验收迟延系发包方拖延验收所致,而非承包方工期延误,法院采纳,巨额违约金未获支持,成功抗辩工期违约金,避免近400万元赔偿

案件详情

案件详情

孟翔律师代理被告(发包方)。

承包方起诉索要工程款数百万元;发包方反诉要求承包方支付工期延误违约金近400万元,并移交完整竣工资料。双方对造价、工期、签证、甲供材、水电费、维修费、质保责任存在巨大争议。

案件总结

法院最终判决:

1. 仅支持少量工程款;

2. 驳回承包方绝大部分诉求;

3. 驳回发包方巨额违约金请求;

4. 强制判令承包方移交全套竣工图纸及竣工资料(核心目的实现)。

孟律师价值

1. 工程专业质证,大额核减工程款

对鉴定意见逐项抗辩,依法扣减甲供材、维修费、水电费、不合理签证、未完工项目,将应付工程款压至最低。

2. 成功抗辩工期违约金,避免近400万元赔偿

孟律师提出关键观点:竣工验收迟延系发包方拖延验收所致,而非承包方工期延误,法院采纳,巨额违约金未获支持。

3. 实现核心诉讼目的:强制移交竣工资料

依据合同及建筑法相关规定,孟律师强烈主张移交资料是法定义务、不附条件,最终法院判令承包方交付全套竣工资料,扫清项目产权办证障碍。

4. 跨省复杂案件全程专业把控

跨越地域远程办案,应对多次庭审、造价鉴定、证据突袭、现场核查,程序严谨、实体精准,实现发包方利益最大化。


  • 2024-06-01
  • 被告
  • 胜诉
声明:以上内容由相关作者结合政策法规整理发布,若内容有误可通过意见反馈联系删除
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文字,预估阅读时间分钟
浏览全文
孟翔律师
您是否要咨询孟翔律师
4.8分服务:10万+人执业:14年
孟翔律师
14406201****4157 执业认证
  • 广东尚尧律师事务所 副主任
  • 合同事务 债权债务 刑事辩护
  • 广东省佛山市南海区桂城德宝酒店写字楼十楼
孟翔律师,中共党员,现任广东尚尧律师事务所执行主任。孟翔律师毕业于兰州大学法学院,获硕士学位,不仅积淀了深厚的法学理论功...
  • 139 2320 2036
  • 13923202036
保存到相册