案例详情

  • 合同事务
合同事务
岳凌宇律师 在线
广东华商(三亚)律... 主办律师
  • 5.0
    用户评分
  • 热情
    服务态度
  • 4
    执业年限
  • 2分钟内
    平均响应

律师价值

案件详情

一、案例标题

装修工程款被拖欠,工期延误反诉被驳回 —— 装饰装修合同纠纷全案胜诉

二、案件简介

原告系装饰工程公司,为被告经营的民宿酒吧提供装修施工服务,双方签订书面装修合同,约定包工包料、固定总价及工期。工程完工验收并交付使用后,被告仅支付少量工程款,尚欠大额款项未付。原告起诉主张工程款及利息,被告反诉以工期延误为由索赔经营损失与租金损失。本案核心争议为欠付工程款金额认定第三方收款能否抵扣工期延误责任归属。代理律师围绕合同约定、付款条款、工期顺延事由组织证据,最终法院支持原告诉请,驳回被告全部反诉请求。

三、办案经过

1. 案件接洽与证据梳理接受原告装饰公司委托后,岳凌宇律师第一时间梳理装修合同、验收单、微信沟通记录、付款凭证、工程增项确认等核心证据,固定工程已完工验收、被告拖欠工程款的基础事实。

2. 争议焦点精准锁定针对被告抗辩已付工程款金额不实、工期延误索赔两大核心问题,明确案件关键:合同明确约定工程款须转入公司账户,转至第三方个人视为无效付款;施工中存在设计变更、增项、行政责令整改、不可抗力等工期顺延事由,延误责任不在原告。

3. 庭审抗辩与证据支撑庭审中,岳凌宇律师重点阐述:被告转至第三方的款项无委托授权,依合同不得抵扣;原告实际完工并交付钥匙,验收签字迟延系被告原因;设计变更、行政整改、台风等因素导致工期顺延,原告无违约。同时反驳被告工期损失主张,指出其无证据证明延误与原告存在因果关系。

4. 保全与程序保障同步向法院申请财产保全,冻结被告名下相关财产,保障后续判决可执行,降低原告回款风险。

四、案件结果

1. 法院判决被告向原告装饰公司支付欠付工程款 XXX ,并按一年期 LPR 支付自 2024 12 12 日起至实际清偿之日止的利息;

2. 法院全部驳回被告提出的工期延误经营损失、租金损失反诉请求;

3. 本诉案件受理费、保全申请费由被告承担,反诉案件受理费由被告自行承担。

本案实现原告全额回款诉求,成功否定被告无理反诉,最大限度维护了施工方合法权益。


  • 1970-01-01
声明:以上内容由相关作者结合政策法规整理发布,若内容有误可通过意见反馈联系删除
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文字,预估阅读时间分钟
浏览全文
岳凌宇律师
您是否要咨询岳凌宇律师
5.0分热情执业:4年
岳凌宇律师
14602202****7276 执业认证
  • 广东华商(三亚)律师... 主办律师
  • 合同事务 房产纠纷 建设工程纠纷
  • 三亚市吉阳区新风街279号蓝海华庭C栋写字楼17层
  • 136 4752 3425
  • 13647523425
保存到相册