案例详情

保定李泽宇律师代理某劳务公司建设工程施工合同纠纷案胜诉,法院判决某建设公司支付某劳务公司各项费用共计110万余元及逾期利息

  • 建设工程纠纷
建设工程纠纷
李泽宇律师 在线
河北云阔律师事务所 主办律师
  • 5.0
    用户评分
  • 3897
    服务人数
  • 8
    执业年限
  • 2分钟内
    平均响应

律师价值

李泽宇律师在本案中发挥了关键作用。首先,精准研判证据,在两份选择性鉴定意见中,果断选择金额较低的造价意见主张工程款,有效降低了举证风险并获法院采信。其次,全面梳理并固定了孙某签字的签证单、租赁合同等核心证据,成功将租赁费、窝工损失等隐性成本纳入索赔范围。最后,在庭审中清晰界定合同相对性,有力驳斥了被告的不合理抗辩,最大程度维护了当事人的合法权益,取得胜诉结果。

案件详情

【案情经过】

2023年9月,某房地产公司与某建设公司签订工程施工合同。同年12月,某建设公司将某小区项目的劳务及水电暖安装工程分包给某劳务公司,约定了固定单价及付款节点。2024年4月入场后,因材料供应问题导致停工。2024年9月,双方签订终止协议。后经共同委托,某工程管理公司出具造价意见书,确认已完工程造价为91万余元。此外,某建设公司授权代表孙X签署多份签证单,确认了租赁费、窝工补贴及场地清理等杂费。因某建设公司仅支付部分款项,某劳务公司诉至法院,请求判令某建设公司及某房地产公司支付劳务费等112万余元及利息。

 

【争议焦点】

本案争议焦点在于:一是某房地产公司是否应承担连带或直接付款责任;二是某建设公司应付工程款及各项签证费用的具体数额如何认定。某房地产公司辩称,其与某劳务公司无合同关系,且工程未完工未验收,不具备付款条件。某建设公司则主张应按合同约定的节点付款,并对部分签证单效力及造价意见提出异议。

 

【裁判结果】

法院审理认为,某劳务公司与某房地产公司无合同关系,现有证据无法证明违法分包关系,且工程款项支付尚不具备约定结算条件,故不支持对某房地产公司的诉求。关于某建设公司应付费用,法院采信造价意见书中金额较低的91万余元作为工程款。针对签证单效力,法院认定孙X签字对某建设公司具有约束力,确认某建设公司需承担窝工损失、杂项10万余元及租赁费60万余元。扣除已付的8万元及划扣的41万余元等款项后,法院判决某建设公司支付某劳务公司各项费用共计110万余元及逾期利息,驳回其他诉求。

声明:以上内容由相关作者结合政策法规整理发布,若内容有误可通过意见反馈联系删除
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文字,预估阅读时间分钟
浏览全文
更多案例推荐 · 李泽宇律师
李泽宇律师
您是否要咨询李泽宇律师?
5.0分服务:3897人执业:8年
李泽宇律师
11306201****2217 执业认证
  • 河北云阔律师事务所 主办律师
  • 合同事务 建设工程纠纷 交通事故
  • 河北省保定市莲池区裕华西路52号,电话:15033799998
李泽宇律师,河北云阔律师事务所专职律师,执业八年,毕业于中国人民公安大学,专注于民商事纠纷解决,成功处理多起复杂案件。有...
  • 150 3379 9998
  • 15033799998
保存到相册