律图审稿专业委员会3轮严审

买卖商品房合同应该怎么写

4.2k浏览 帮助42人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-02-29
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方出售的《________________》商品房事宜,订立本合同。

  第一条 甲方依法取得区/市地块土地使用权(出让合同编号:________________),投资建造的《________________》商品房已竣工,并取得了房地产权属登记证明,证书号:________________。

  第二条 乙方向甲方购买区/市路号《________________》栋单元层户(以下简称该房屋)。据认定的测绘机构测量该房屋建筑面积为平方米,其中套内建筑面积为________________平方米、公用分摊建筑面积为__________平方米,另有地下附属面积___________平方米(价格详见补充条款)。该房屋建筑层高为________米。

  该房屋平面图见本合同附件二;该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件三;该房屋相关情况(抵押关系、租赁关系)见本合同附件四,(相邻关系及小区平面图)见本合同附件六;该房屋的使用公约见本合同附件五。

  第三条 乙方购买该房屋每平方米房屋建筑面积单价(不包含房屋全装修价格)为人民币________元。(大写):________。

  根据该房屋的房屋建筑面积,乙方购买该房屋的总房价款(不包含房屋全装修价格)为人民币______元。(大写):_____ 。

  该房屋全装修总价为人民币________________元。(大写):________________ 。

  该房屋的总房价款是指该房屋所有权和该房屋占用范围内土地使用权总价格。

  第四条 乙方应按本合同约定的付款方式和付款期限将房价款解入甲方的帐户/监管帐户(金融机构/监管机构:____________、帐户名称:____________、帐号:_______________)。

  乙方的付款时间和付款方式由甲、乙双方在本合同附件一中约定明确。

  甲方收到乙方支付的每一笔房款时均应开具发票。

  第五条 乙方如未按合同约定的时间付款,应当向甲方支付违约金,违约金按逾期未付款的日万分之________计算,违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。逾期超过天,甲方有权选择下列第种方案追究乙方责任:

  一、甲方有权单方面解除本合同。

  二、_________________________

  第六条 乙方支付房价款若采用银行贷款付款的,而银行未按本合同约定的期限代乙方向甲方付款的,仍视为乙方未按合同约定的时间付款,但因甲方原因的除外。

  第七条 甲、乙双方按下列第种约定确定该房屋交付使用日期:

  一、本合同自甲乙双方签署之日起________天内,甲方向乙方交付该房屋。

  二、本合同经________公证处公证之日起________天内,甲方向乙方交付该房屋。

  三、甲方在收到乙方全部房价款之日起________天内,甲方向乙方交付该房屋。

  四、________________________________________________

  第八条 甲方向乙方保证在交付该房屋时:

  (一)该房屋没有产权纠纷财务纠纷

  (二)甲方未设定抵押权或已清除原由甲方设定的抵押权;

  (三)已缴纳了甲方应缴纳的房屋维修基金

  如交付房屋后发生与甲方保证不相一致的情况,由甲方承担相应违约责任

买卖商品房合同应该怎么写
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1406字,预估阅读时间5分钟
浏览全文
问题没解答? 125398人选择咨询律师
6982位律师在线平均3分钟响应99%好评
买卖商品房合同应该怎么写
一键咨询
  • 宿迁用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    132****0561用户3分钟前提交了咨询
    157****7200用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    137****1105用户2分钟前提交了咨询
    142****8060用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    171****1346用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    151****0820用户2分钟前提交了咨询
    178****3670用户2分钟前提交了咨询
  • 160****2444用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    147****0754用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    150****2151用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    176****5766用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    148****5150用户3分钟前提交了咨询
    145****6663用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    140****3257用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    131****8846用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    151****8260用户1分钟前提交了咨询
    154****8606用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    144****4441用户3分钟前提交了咨询
    148****8486用户3分钟前提交了咨询
    157****8081用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    172****7748用户4分钟前提交了咨询
    156****3813用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    174****6821用户4分钟前提交了咨询
    173****1641用户1分钟前提交了咨询
    132****4544用户1分钟前提交了咨询
    132****1205用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    133****6747用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    146****2487用户4分钟前提交了咨询
    145****2344用户1分钟前提交了咨询
    167****0665用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    143****5172用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    131****4080用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    152****7021用户3分钟前提交了咨询
    176****6587用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    133****4121用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    161****7105用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    171****3545用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    132****1273用户2分钟前提交了咨询
    151****1026用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    141****8467用户4分钟前提交了咨询
    171****1436用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    145****2630用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    172****3053用户4分钟前提交了咨询
    176****5638用户2分钟前提交了咨询
    155****4122用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    144****2628用户3分钟前提交了咨询
    160****3471用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    144****5555用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    136****6670用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    131****5023用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州181****6497用户2分钟前已获取解答
扬州177****1866用户3分钟前已获取解答
宿迁152****1792用户3分钟前已获取解答
撤销商品房买卖纠纷起诉状应如何写
撤销房屋买卖合同纠纷案之起诉状,应明确当事人信息,包括企事业单位全称、总部地址、法定代表人及联络方式。诉讼请求核心内容包括要求被告支付款项、确认事项等。事实部分需清晰展现争议根源及双方争执焦点。最后,注明文件提交地点、签字盖章人及确切时间。
17浏览 2024-04-17
未签商品房买卖合同.商品房能否备案
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 戴雪诉华公司商品房订购协议定金纠纷案 购房者对开发商的样板房表示满意,与开发商签订订购协议并向其交付了定金,约定双方于某日订立商品房预售合同。后由于开发商提供的商品房预售格式合同中有样板房仅供参考等不利于购房者的条款,购房者对该格式条款提出异议要求删除,开发商不能立即给予答复。以致商品房预售合同没有在订购协议约定的日期订立的,属于最高人民法院《关于审理纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定的“不可归责于当事人双方的事由”,开发商应当将收取的定金返还给购房者。 对此案有一些不太一致的其他看法。 此案从预约的角度分析,其实更简单。订购协议属于预约,存在预约只是将来签订本约的可能性,但并不是一定会签订本约是否签订本约,当事人仍然需要协商谈判,协商后无法达成一致,最后不签订本约即本案中的商品房预售合同,并不需要承担违反预约的责任。因此,开发商要没收定金也就没有依据。当然如果预约当事人是恶意中断协商,或拒绝协商,也应承担违反预约的违约责任。 对于订购协议中的定金的性质,理论上也有各种看法。有人认为应该禁止此类定金。 在现实中,有些开发商可能会制造不能签订正式合同的借口,一般个人消费者没有保留证据的意识,发生纠纷就说不清楚、无法举证,可能遭遇败诉。 因此在签订订购协议之后,在约定的时间内购房者一定要到约定的签约地与开发商进行协商,对此过程应留下记录,比如录音、照片等,当然最好是在协商过程中要求开发商的工作人员能亲笔写下一些文字,以反映协商的过程。 原告:戴雪。 被告:省工业园区际城市发展有限公司。 原告戴雪因与被告江苏省际城市发展有限公司(以下简称华公司)发生商品房订购协议定金纠纷,向江苏省苏州工业园区人民提讼。
410浏览
申领商品房买卖合同怎么写
房屋买卖合同关键条款需明确:买卖双方名称、地址、邮编、联系方式,若涉及代理,需注明代理人全名、地址、邮编、电话。合同核心为标的物,即房屋,为各方权利义务的焦点。确保信息准确,保障交易公平透明。
27浏览 2024-05-17
未签商品房买卖合同.商品房能否备案
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 戴雪诉华公司商品房订购协议定金纠纷案 购房者对开发商的样板房表示满意,与开发商签订订购协议并向其交付了定金,约定双方于某日订立商品房预售合同。后由于开发商提供的商品房预售格式合同中有样板房仅供参考等不利于购房者的条款,购房者对该格式条款提出异议要求删除,开发商不能立即给予答复。以致商品房预售合同没有在订购协议约定的日期订立的,属于最高人民法院《关于审理纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定的“不可归责于当事人双方的事由”,开发商应当将收取的定金返还给购房者。 对此案有一些不太一致的其他看法。 此案从预约的角度分析,其实更简单。订购协议属于预约,存在预约只是将来签订本约的可能性,但并不是一定会签订本约是否签订本约,当事人仍然需要协商谈判,协商后无法达成一致,最后不签订本约即本案中的商品房预售合同,并不需要承担违反预约的责任。因此,开发商要没收定金也就没有依据。当然如果预约当事人是恶意中断协商,或拒绝协商,也应承担违反预约的违约责任。 对于订购协议中的定金的性质,理论上也有各种看法。有人认为应该禁止此类定金。 在现实中,有些开发商可能会制造不能签订正式合同的借口,一般个人消费者没有保留证据的意识,发生纠纷就说不清楚、无法举证,可能遭遇败诉。 因此在签订订购协议之后,在约定的时间内购房者一定要到约定的签约地与开发商进行协商,对此过程应留下记录,比如录音、照片等,当然最好是在协商过程中要求开发商的工作人员能亲笔写下一些文字,以反映协商的过程。 原告:戴雪。 被告:省工业园区际城市发展有限公司。 原告戴雪因与被告江苏省际城市发展有限公司(以下简称华公司)发生商品房订购协议定金纠纷,向江苏省苏州工业园区人民提讼。
467浏览
商品房买卖纠纷协议怎么写
关于房屋买卖合同纠纷的起诉状,需含原告被告信息、诉讼请求及法律依据、事实理由、证据及证人信息。确保内容完整准确,有助于法院审理,维护当事人权益。
18浏览 2024-04-26
车位买卖合同写商品房有效吗
根据最高人民法院发布的《审理商品房买卖合同纠纷案件法律解释》,所涉房屋仅限于新建房,不含二手房。若您遭遇房屋交易违规,可依法起诉开发商,追究其违约责任,并要求合理赔偿。确保您的权益不受侵害,请及时采取法律手段维权。
3浏览 2024-05-17
车位买卖合同写商品房合法吗
车位及车库作为商品房的附属设施,其产权转移应受法律约束。开发商与购房业主签订车位或车库买卖合同时,必须遵循《商品房买卖合同司法解释》的规定,确保交易合法、公平。这一司法解释对商品房买卖合同纠纷的法律适用提供了明确指导。
40浏览 2024-05-28
二手商品房买卖手续
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 卖方:_______________(简称甲方)身份证号码:_____________________ 买方:_______________(简称乙方)身份证号码:_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。 第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号) 第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。 第三条付款时间与办法: 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。 第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。 第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。 第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 第七条本合同主体 1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。 2.乙方是____________,代表人是____________. 第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。 第九条本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。 第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。 第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。 第十二条双方约定的其他事项: 出卖方(甲方)_________________  购买方(乙方)__________________ 身份证号码:__________________  身份证号码:___________________ 地址:___________________  地址:____________________ 邮编:___________________  邮编:____________________ 电话:___________________  电话:____________________ 代理人(甲方)_________________  代理人(乙方)_________________ 身份证号码:___________________  身份证号码:___________________ 日期:年月日 鉴证日期:_______年____月____日。
369浏览
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 对待我咨询的问题,给了相关的法律知识以及对应的法律政策!有耐心的跟我解释所有的法律问题
    187****7042
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    180****1269
  • 第一次遇到这种情况,很慌乱,还好有你们给予帮助和指点!
    151****3320
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应