我想咨询一下怎么贷款装修房子

[律师回复] 你好，我是资深律师团王律师，你这类问题处理的比较多，我可以帮你详细解答一下，你通过平台一对一咨询我，也可以通过平台打我的电话进行深度咨询，以便更好的维护权益。

[律师回复] 房屋装修装修合同 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。 　　发包方（简称甲方）： 　　承包方（简称乙方）：（施工工程队负责人） 　　身份证：联络方式： 　　家庭住址： 　　第一条工程概况 　　 1.装潢施工地点： 　　 2.住房结构：砖混结构；房型__房__厅__套，建筑面积约__平方米。 　　 3.承包方式： 　　 4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。（关于采购及搬运工程的补充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场）。 　　 5.总价款：____元（包括屋内垃圾清理费和材料搬运费），乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大写（人民币______整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。 　　 6.工期：自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工期约__天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行。 　　第二条关于乙方职责的约定 　　 1.乙方（即）在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方（即）提出赔偿。 　　 2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理（陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可）。 　　 3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。 　　第三条关于材料供应的约定 　　 1.全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。 　　 2.甲方负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。 　　 3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作（瓷砖除外）。 　　 4.为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确（+/-5-10%）的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。 　　 5.甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 　　第四条关于工程质量及验收的约定 　　 1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 　　 2.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 　　 3.由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。 　　 4.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。 　　 5.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装（如窗户，橱柜防火门，台面等），甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。 　　 6.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。 　　 7.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。 　　 8.工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。 　　第五条关于安全生产和防火的约定 　　 1.甲方提供的施工要求（见上述第三条）及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负责修复和赔偿。 　　 2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。 　　 3.乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。 　　第六条关于工程价款及结算的约定 　　 1.工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下： 　　协议签订完毕，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方____元整 　　所有瓷砖铺贴完成并验收合格后，甲方支付乙方____元整 　　所有工程竣工，验收合格之后，甲方支付乙方____元整 　　剩余______元作为质量保证款，甲方入住三个月内支付。 　　合计______元整。 　　第七条其它事项 　　 1.甲方工作： 　　 （1）甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。 　　 （2）做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。 　　 2.乙方工作： 　　 （1）参加甲方召集的现场交底。 　　 （2）全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。 　　第八条违约责任 　　 1.甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。 　　 2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期____天后，每逾期一天乙方向甲方支付__元违约金。 　　 3.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。 　　 4.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。 　　 5.工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。 　　第八条纠纷处理方式 　　因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照本协议约定向： 　　____区仲裁委员会申请仲裁； 　　____人民法院提起诉讼 　　第九条协议的变更和解除 　　 1.协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，重新签订补充条款。 　　 2.施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。 　　 3.如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议，而无需获得乙方的认可。 　　第十条附则 　　 1.工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙____把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁____套，由乙方当场负责安装交付使用。 　　 2.本协议签订后，工程不得转包。 　　 3.本协议一式____份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。 　　甲方（签字）：乙方（签字）： 　　住址：住址： 　　电话：电话： 　　身份证号：身份证号： 　　签订日期：年月日 　　签订地点：____

[律师回复] 你这个问题其实能够分成两个问题。一是维修，二是要求赔偿。先说一：我国《建筑法》第62条限定，“建筑工程实行质量保修规则。建筑工程保修的范围应当包括供热、供冷系统工程等事项。”《建设工程质量管理条例》第39条2款：建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书应当明确建设工程的保修范围、保修时限和保修职责等。第40条限定：在正常使用要求下建设工程的最低保修时限为： （三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计量。第41条限定：建设工程在保修范围和保修时限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对导致的损失承受赔偿职责。你这套房仍然隶属保修时限内，你能够通过开发商要求施工单位维修（为防止施工单位敷衍了事你应该事先请他们出一个维修方案，请名家看看可否可行）。如果水果单位已经遣散或者离开本地，你能够要求开发商安排维修事宜。如果开发商推脱你还能够到当地建设行政主管部门或者建设工程质量监督组织进行质量投诉要求妥善解决。再说二：你首先要及时取证、保留证据，就事实上受到损失的这一部分，要求施工单位、开发商或者单独履行赔偿职责，或者一并履行赔偿职责。实践中，通常由开发商履行赔偿职责的较多见。如果要求赔偿未果，能够通过民事诉讼解决问题。法院没少判过这类案子，你能够找些案例看看或者具体询问律师

[律师回复] 签装修合同之前之前要装修公司可能会让你缴纳“定金”，要注意，这个定金是无论你最后是不是用这家装修公司钱都不会退的。如果是“订金”才有退的可能。以上是对于装修房子用不用签合同这个问题的解答。

[律师回复] 建议按照正规程序操作，进行签定装修合同。 对房屋进行装修，会涉及到今后的安全等问题，因此委托可信的施工方进行施工是非常重要的。如果无法判断和了解工人的施工水平及售后服务是否有保障，建议慎重。