工程款拖欠五年了还能起诉吗

[律师回复] 停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。 2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。

[律师回复] 有欠条吗？建议直接起诉吧

[律师回复] 拖欠工资是给你打的欠条吗？还是有其他证据？可以委托律师向法院诉讼，索要工资。可以把你情况和我具体沟通一下，我是劳动纠纷领域的专业律师，能给你专业的分析建议怎么样对你有利，争取最大的赔偿权益。可以电话沟通或者威信（同手机号）联系我。

[律师回复] 你好，需要看你的证据材料，如果还款记录有的民间不好超过期限

[律师回复] 涉及金额多少，可以通过法律程序要回来