律图审稿专业委员会3轮严审

工程款结算都有哪些问题

1k浏览 帮助10人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-02-23
1、国家政策有变客观上使工程款结算不能正常进行
任何一个国家、一个地区、一个部门在制定政策时,必然是着眼于长远利益,着眼于宏观和全局,政策一旦制定也不会朝令夕改,但这并不意嚅着执行过程中没有局部的修正和改动,特别是牵涉到一些重大突发事件,政策的变化往往也是很大的。若一年来国家在固定资产投资方面上的宏观调控,就与前几年的经济政策非常不同; 又若美 国联邦银行对美元的加息,也是从美 国经济的实际情况出发。这些政策上的变动反映在项目建设中——特别是城市基础设施项目,就是建材价格的上升或下浮,对工程总投资及建设工期的影响都是很大的,特别是近年来项目概算中剔除材差因素后,一旦材料价格突破原招投标报价时,乙方很难承受,甲方也不便处理。受制于招标中“公开、公平、公正”的原则,不能随意变动报价,由此影响到项目工程款的正常结算。
2、项目不能按时建设客观上影响工程款的正常结算
项目不能按时、按进度正常建设会有多种原因,除了国家宏观政策上的变动外,实际建设中由于前期规划设计变更、动迁不能及时跟上,以及建材、设备等供应滞后,甚至发生施工中意想不到的事故时,都会影响到项目的正常建设,而一旦工期有拖延必然会影响到工程款上的结算,特别是城市基础设施项目的建设,由于涉及面广、变化因素多,往往在规划、设计、运迁中有重大变更,直接增加或减少项目投资,进而影响甲、乙方的工程量结算这种情况是屡见不鲜的,客观上造成项目建设在工程款的结算时,不能按原先招投标时的报价结算。
工程款结算都有哪些问题
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文633字,预估阅读时间3分钟
浏览全文
问题没解答? 125342人选择咨询律师
3978位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程款结算都有哪些问题
一键咨询
  • 苏州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    166****6864用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    178****5574用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    148****4750用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    168****8324用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
  • 170****4134用户3分钟前提交了咨询
    133****4483用户4分钟前提交了咨询
    171****7066用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    176****2510用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    171****7786用户4分钟前提交了咨询
    155****0248用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    171****7688用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    132****8037用户4分钟前提交了咨询
    175****5338用户2分钟前提交了咨询
    152****0525用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    148****0663用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    170****3771用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    154****1554用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    151****3806用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    157****8836用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    165****5631用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    170****1483用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    151****6125用户4分钟前提交了咨询
    154****6485用户1分钟前提交了咨询
    137****0675用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    144****2550用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    132****3075用户1分钟前提交了咨询
    140****6731用户4分钟前提交了咨询
    167****4884用户2分钟前提交了咨询
    138****6785用户4分钟前提交了咨询
    141****3261用户4分钟前提交了咨询
    156****7666用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    148****1008用户3分钟前提交了咨询
    143****8005用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    175****6412用户4分钟前提交了咨询
    141****7885用户1分钟前提交了咨询
    168****6757用户2分钟前提交了咨询
    178****6263用户3分钟前提交了咨询
    165****5522用户3分钟前提交了咨询
    151****1372用户3分钟前提交了咨询
    158****6554用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    168****0848用户2分钟前提交了咨询
    143****1381用户2分钟前提交了咨询
    166****8838用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    158****2672用户2分钟前提交了咨询
    166****0763用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    173****7872用户4分钟前提交了咨询
    154****3642用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    172****0781用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    148****0748用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    131****6705用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁177****1496用户1分钟前已获取解答
扬州177****2463用户4分钟前已获取解答
盐城156****4089用户2分钟前已获取解答
工程款结算有哪些问题
1、国家政策有变客观上使工程款结算不能正常进行。2、项目不能按时建设客观上影响工程款的正常结算。项目不能按时、按进度正常建设会有多种原因,实际建设中由于前期规划设计变更、动迁不能及时跟上,甚至发生施工中意想不到的事故时,都会影响到项目的正常建设,而一旦工期有拖延必然会影响到工程款上的结算。
10w+浏览
建设工程纠纷
工程款结算有哪些问题
工程不结算可以仲裁,工程结算争议一般都属于建设工程施工类合同纠纷,是发包人与承包人之间施工合同的结算,对于这类合同纠纷合同各方是可以约定履行该合同而产生的争议解决由某商事仲裁机构来管辖的,为此该仲裁是可以处理工程结算争议的,实际生活中也有大量的施工合同纠纷是通过商事仲裁来解决的,这种程序一裁终局。
42浏览 2025-01-10
简易流程速裁题
[律师回复] 对于这个问题,解答如下, 简易程序速裁答辩期 适用简易程序案件的举证期限由人民确定,也可以由当事人协商一致并经人民准许,但不得超过十五日。被告要求书面答辩的,人民可在征得其同意的基础上,合理确定答辩期间。 民事诉讼法庭辩论顺序 1、原告及其诉讼代理人发言。审判长宣布进入法庭辩论阶段后,先由原告就法庭调查的事实和证据、应当适用的法律,陈述自己的意见。原告陈述后,原告有代理人的,由其代理人对原告的发言作补充或者进一步说明,以便更好地维护原告的合法权益。原告不到庭的,可由其诉讼代理人发言。 2、被告及其诉讼代理人答辩。原告及其诉讼代理人发言完毕,由被告就法庭调查的事实和证据、应当适用的法律发言,并针对原告的发言进行答辩。被告有诉讼代理人的,在被告发言完毕后,其诉讼代理人对被告的发言作补充或者进一步说明,以便更好地维护被告的合法权益。被告不到庭的,可由其诉讼代理人进行发言和答辩。 3、第三人及其诉讼代理人发言或者答辩。有第三人参加诉讼的,原、被告发言、答辩后,法庭应当让第三人发言或者答辩,让他就法庭调查的事实和证据、应当适用的法律,以及原、被告的发言、答辩,提出自己的意见。第三人有诉讼代理人的,可由其诉讼代理人发言或者答辩。 4、互相辩论。经过上述法庭辩论顺序后,审判员应当让双方当事人、第三人就本案的问题互相向对方发问,辩驳对方的主张并阐述自己的意见。审判人员在当事人互相辩论时,应当使辩论集中在案件必须解决的问题上,必要时,可以对当事人进行启发、引导,审判人员必须公平地保障双方当事人的辩论权利。当事人不得滥用辩论权利,无理狡辩,互相争吵,甚至哄闹滋事。当事人在法庭辩论终结时,都有陈述最后意见的权利。因此,法庭辩论终结,由审判长按照原告、被告、第三人的先后顺序征询各方最后意见,以充分保证当事人行使诉讼权利。 民事诉讼流程 1、因纠纷提起的诉讼即向有管辖权的立案庭递交诉状。 2、立案审查 符合立案条件,通知当事人7日内交诉讼费,交费后予以立案;不符合立案条件,裁定不予受理。 如果对裁定驳回不服,10日内向上级人民提出上诉。 受理后,5日内将状副本送达对方当事人,对方当事人15日内进行答辩,通知当事人进行证据交换,可根据当事人申请,做出财产保全裁定,并立即开始执行 3、排期开庭 提前3日通知当事人开庭时间、地点、承办人;公开审理的案件提前3日进行公告。 4、开庭审理 宣布开庭,核对当事人身份,宣布合议庭成员,告知当事人权利义务,询问是否申请回避
457浏览
工程款结算都有哪些问题
10w+浏览2023-09-22
建筑工程结算应注意哪些问题?
建筑工程结算时应注意以下问题:第一,核对与编制好结算资料。第二,工程量是审核的关键。工程量费用是工程造价的主体。运作中具有较大的弹性和隐蔽性。审核工程量是重点,也是难点。第三,定额单价的审核不可忽视。在一般情况下,工程的定额单价都有具体规定,编制工程结算时只要参照定额单价的明细子目直接就可以套用。
10w+浏览
建设工程纠纷
工程结算要注意哪些问题
工程结算需确保资料完整准确,包括合同、变更通知、施工日志和验收报告等。核实工程量以防失误,严格遵守合同结算规定,材料价格调整需有法律依据。同时,审查管理费、利润等费用合理性。
26浏览 2024-09-24
工程款结算都有哪些问题
10w+浏览2023-09-15
建筑工程合同纠纷中的工程结算问题有哪些?
建筑工程合同纠纷中的工程结算问题包括关于视为认可竣工结算文件问题;关于固定总价工程款调整问题;于认定工程依据问题;关于无效施工合同中的管理费问题等。《司法解释》第二十条规定,当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。
10w+浏览
建设工程纠纷
无效合同工程款结算审判存在哪些问题
30浏览 2025-03-16
工程款结算都有哪些问题
10w+浏览2023-09-26
建设工程款结算纠纷的常见问题及对策
1、法律意识淡薄,合同制作与管理不规范,导致对条款理解不同从而引发纠纷。2、风险防范意识淡薄,签证工作不规范,引发工程量之争。3、工程资料管理不妥善。对策:1、重视合同审查和评审工作,避免盲目签订合同。2 做好现场签证工作,对工程量变更、增减情况应及时书面记录。
10w+浏览
建设工程纠纷
工程款结算有哪些问题
10w+浏览2023-09-23
己结算打欠条后发现工程质量问题怎么办
国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定:施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修。
10w+浏览
建设工程纠纷
建筑工程结算应注意什么问题
10w+浏览2023-09-22
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 律师非常负责,为我一一解答我不懂的问题,非常感谢!
    131****7128
  • 律师很有耐心,对我的疑问都解答得很清楚详细,回复也很及时,非常值得推荐哟
    187****4122
  • 律师人很好,回答仔细,给了比较好的建议,以后有需要还会来律图咨询的!
    130****3589
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应