生命权纠纷怎么写起诉状(生命权纠纷上诉状)

[律师回复] 反诉人（本诉被告）：ⅹⅹ，男，19ⅹⅹ年4月ⅹⅹ日出生，汉族，农民，住北京市密云县河南寨镇金沟村如意街ⅹⅹ号。 反诉人（本诉被告）：ⅹⅹⅹ，男，19ⅹⅹ年ⅹ月ⅹⅹ日出生，汉族，农民，住北京市密云县河南寨镇金沟村如意街ⅹⅹ号。 被反诉人（本诉原告）：ⅹⅹ，男，19ⅹⅹ年ⅹ月ⅹⅹ日出生，汉族，居民，住北京市怀柔区雁栖开发区北房工业园兴盛路ⅹ—ⅹⅹ号。 反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。 反诉请求： 1、请求判令被反诉人支付建筑施工余款35000元； 2、请求判令被反诉人支付由于其故意拖延，造成的反诉人工人误工费20000元； 3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。 事实和理由： 2011年4月20日，反诉人与被反诉人签订了建房施工合同，承包方式为清包（即包工不包料），由被反诉人进行质量监督和验收。工程为每平方米230元，建筑面积约319平方米，最后以实际施工的建筑面积结算。工期自2011年4月20日起至2011年5月30日止。 合同签订后，反诉人领着工人建房，每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的，在5月17日主体完工后，等混凝土的凝固时间为15天，因此到6月4日才拆完模具，在送完租赁工具后，经与被反诉人张文协商，工人回家收小麦，至6月19日开工，至7月24日除房顶防水工程未做外，都已经完工。由于被反诉人一直拖着，虽经反诉人多次要求，但其就是故意不让我们进行防水施工。所以，工程进度是由被反诉人确定的，并不是反诉人过错导致的工期延长，工程质量由被上诉人把关，材料由被上诉人提供，反诉人只负责施工，如有质量问题，也有可能是提供的材料的问题，因此，被反诉人的主张不能成立。 其次，被反诉人违反合同约定，拒不支付工程款，造成农民工工资无法发放，才是反诉人讨要工程款的原因，过错在被反诉人。 综上所述，反诉人认为，由于被反诉人恶意行为，导致工期延误，并找理由拒付工程款，望法院察明案情，依法裁判，判如所求，依法维护农民工的合法权益。 此致 怀柔区人民法院

[律师回复] 您好，侵犯公民重合健康权的赔偿标准根据造成公民身体伤害、造成公民部分或全部丧失劳动能力以及造成公民死亡的不同情况生命权健康权纠纷的上诉状分为： （1）造成身体伤害的，应当支付医疗费，以及赔偿因误工减少的收入。减少收入每日赔偿金按照国家上年度职工平均工资计算，最高额为国家上年度职工年平均工资的5倍； （2）造成部分或者全部丧失劳动能力的，应当支付医疗费，以及残疾赔偿金，残疾赔偿金根据丧失劳动能力的程度确定，部分丧失劳动能力是最高额为国家上年度职工平均工资的10倍，全部丧失劳动能力的为国家上年度职工年平均工资的20倍。造成全部丧失劳动能力的，对其扶养的无劳动能力的人，还应当支付生活费； （3）造成死亡的，应当支付死亡赔偿金、丧葬费，总额为国家上年度职工年平均工资的20倍。对死者生前扶养的无劳动能力的人，还应当支付生活费。 此外，造成公民全部丧失劳动能力或者造成公民死亡的，对其扶养或生前扶养的无劳动能力的人，应当支付的生活费的发放标准参照当地民政部门有关生活救济的规定办理。被扶养的人是未成年人的，生活费给付至18周岁止；其他无劳动能力的人，生活费给付至死亡时止。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 医患纠纷申诉书范文 申诉人（原审原告）：×××，男：汉族，××××年××月××日出生，住址：××××。联系电话：×××××× 申诉人（原审原告）：×××，女，汉族，××××年××月××日出生，住址：××××。联系电话：×××××× 被申诉人（原审被告）：××院，法定代表人：×××，电话：×××××× 案由：申诉人因医疗损害责任纠纷一案，不服××县人民于××××年××月××日作出的（××××）××民初字第××号民事判决和××市中级人民于××××年××月××日作出的（××××）××民一终字第239号民事判决，特依法提起申诉。 请求事项： 1、两级 一、二审判决认定事实不准，判决不公正，特提起申诉，请求改判。 2、请求判令被上诉人的各项经济损失以及 一、二审及申诉的诉讼费、鉴定费。 事实与理由： ×××××× 二审不支持申诉人申请重新过错鉴定，违反《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》“第二十七条当事人对人民委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许。 (二)鉴定程序严重违法的； (三)鉴定结论明显依据不足的”的规定。 1，被上诉人违反有关法律、法规和医疗技术规范 ×××××× 2、《×××司法鉴定中心司法鉴定意见书》是错误的，鉴定结论明显依据不足 申诉人认为医疗机构存在过错，对鉴定结论错误不服：医院对相关的材料（包括病历资料、辅助检查、封存药品等等）存在大量伪造、篡改、更换的行为，所提交的材料本身就是不真实、不合法的材料。司法鉴定是依据这样的材料做出的鉴定结论的，本身的鉴定结论就是不能够作为判决的法律依据。检材失去真实、完整、充分、合法的证据，则鉴定意见失去基础，自然不能作为定案证据。因此，申诉人在二审申请再次鉴定、却没有给予再次申请对过错进行司法鉴定，以再次鉴定被申诉人的医疗过错责任。 3、××市医学会的《医疗事故技术鉴定书》不能作为定案依据 ×××××× 4，《尸检解剖检查报告》不是结论性的意见 ×××××× 综上所述， 一、二审判决认定事实不充分，所依据的《司法鉴定意见书》等证据不能作为证据使用，判决不公正，为此，特根据《民事诉讼法》第14条和第185条之规定提起申诉， 此致 ××高级人民 申诉人：××× ××××年××月××日

[律师回复] 出现了车祸，生命权纠纷上诉状是反诉人（本诉被告）：。 被反诉人（本诉原告）：济南某某物业管理有限责任公司 地址： 法定代表人： 反诉人就被反诉人起诉反诉人物业服务合同纠纷一案，现提起反诉。 反诉请求 1、请求判令被反诉人公告所管理本小区2015年度物业管理服务费用收支情况和共有部分收益的收支账目； 2、请求判令被反诉人支付其管理小区公共部分所得的部分公共收益2598.7元或将公共收益提存之法院； 3、要求被反诉人返还反诉人多收的车辆看管费用900元。 4、要求被反诉人维修反诉人的房屋； 5、请求判令由被反诉人承担本案相关费用。 事实和理由 2014年，反诉人购买了济南某某小区房屋。 被反诉人一直管理整个小区，根据《服务协议》第22条，应公示物业服务费用收入情况。被反诉人出租物业配套公共用房，包括天津银行和农业银行使用房屋用于自助银行设施等，出租使用自动售水机、速递易等服务，出租电梯广告、荧屏广告。这些经营收入多达几万，甚至几十万，属于小区广大业主所有。 根据《济南市住宅物业服务收费管理实施办法》第二十九条规定：“物业服务企业应当定期在物业管理区域显著位置公告共有部分收益的收支账目”，被反诉人不仅没有将公共收益进行公示，反而将公共收益私自占有，其行为侵犯了广大业主的知情权和合法收益等合法权益。 本小区业主委员会至今未成立，难以维护整个小区的合法权益。物业公司应依法公开小区公共收益并抵偿物业管理费用。因此，反诉人要求被反诉人返还小区公共收益来抵偿所欠物业费用。 因被反诉人管理不善，给反诉人房屋造成的损失，要求被反诉人维修房屋，退还多收取的车辆看管费用。 特请求法院依法判决，维护反诉人的合法权益。 此致

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 反诉人(本诉被告)： 被反诉人(本诉原告)： 反诉人就一案，对被反诉人提起反诉。 反诉请求：要求物管整改后再交纳2个月的物业管理费 事实和理由：物业管理公司的管理达不到我与它所签的协议所说的服务管理质量,我提出建议和意见,未被采纳,我要求物管整改后再交纳2个月的物业管理费,但物管公司对我的建议和意见置若罔闻,并将我告上 证据和证据来源，证人姓名和住址 此致 _______人民 物业管理费纠纷怎么解决 物业管理费纠纷主要包括两方面：一是物业管理费包含的费用项目;另一个是物业管理费收取不到。 物业管理费，一般来说是指保安费、保洁费、保绿费、管理费4项，但对于很多业主来说，很容易把这4项内容与额外的日常公共设施设备维修费以及电梯水泵运营能耗费等掺合在一起。同时，由于物业管理公司在收取了物业管理费用后，有的开发票、有的给收据，使得很多业主对于自己缴纳的“物业管理费”究竟包含了一些什么内容不甚清楚。因此，在某些小区里其收缴率相当低，有的甚至低至20～30%，使得物业管理难以为继，造成其他已缴费业主的心理不平衡。《物业管理条例》第四十一条只讲了合理公开收费问题，而基本物业服务费由哪些构成没有罗列出来，造成应该付的不付，而不该付的也付的怪现象。 同时，造成物业管理费的欠费纠纷，除了物业管理企业服务不到位、开发商遗留问题为主要原因外，物业管理收费标准不明确，不能体现质价相符的原则是重要原因。而目前仍然有部分业主对物业管理费的定价缺少相关知识，物业收费忽高忽低，造成业主与物业管理企业矛盾重重，这种情况在前期物业管理上尤为突出。 解决方法：在收费方面，物业公司应该在给予业主的相关物业管理费用缴费收据上，将相关的收费目录名称和费用全部罗列清楚，不能简单地以一个“物业管理费”的名称来取代其中各类的费用名称。