律图审稿专业委员会3轮严审

挂靠签订胡建筑施工合同的效力

3.4k浏览 帮助34人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-02-20

一、审查发包人与承包人履约情况


1、对发包方主要应了解两方面内容:


①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。


②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。


2、对承包方主要了解的内容有:


①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况


承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。


二、履约管理之工期


(一)工期和施工进度


1、实际开工日期的认定


①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;


②承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;


③若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。


2、竣工日期的认定


《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:


①双方确认的日期为竣工日期;


②建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);


③承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;


④未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。


(二)几种影响工期的因素


1、施工许可证:


①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;


②但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。


2、拖欠工程款


拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。


3、设计变更


①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;


②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。


4、图纸延误


①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;


②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。


5、增加工程量


①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;


②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。


6、质量鉴定


《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。


①鉴定合格,顺延工期;


②鉴定不合格,视情况而定。


7、建设单位的其他原因


如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。


①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;


②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。


8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时


9、发生不可抗力事件


在签订建筑合同时,需要注意的问题涉及方面较多。因此我们需要对于合同的内容进行详细的涉及,对于可能会出现法律纠纷的和其他突发情况都要在合同中清晰体现不能模糊不清,并且合同需要在双方自愿的情况下进行签署,方能受到法律法的保护。




挂靠签订胡建筑施工合同的效力
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1433字,预估阅读时间5分钟
浏览全文
问题没解答? 125546人选择咨询律师
6459位律师在线平均3分钟响应99%好评
挂靠签订胡建筑施工合同的效力
一键咨询
  • 140****0116用户2分钟前提交了咨询
    171****6708用户1分钟前提交了咨询
    162****6320用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    177****5615用户3分钟前提交了咨询
    166****4401用户4分钟前提交了咨询
    148****7853用户1分钟前提交了咨询
    158****1126用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    156****5377用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    140****0116用户2分钟前提交了咨询
    171****6708用户1分钟前提交了咨询
    162****6320用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    177****5615用户3分钟前提交了咨询
    166****4401用户4分钟前提交了咨询
    148****7853用户1分钟前提交了咨询
    158****1126用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    156****5377用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
  • 148****0355用户3分钟前提交了咨询
    158****0115用户1分钟前提交了咨询
    178****6726用户2分钟前提交了咨询
    164****8548用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    148****0161用户1分钟前提交了咨询
    173****3201用户4分钟前提交了咨询
    177****4082用户3分钟前提交了咨询
    130****6046用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    138****1110用户1分钟前提交了咨询
    163****0524用户3分钟前提交了咨询
    153****7805用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    177****2570用户2分钟前提交了咨询
    138****6876用户1分钟前提交了咨询
    136****8063用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    151****7780用户3分钟前提交了咨询
    162****1818用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    141****2847用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    167****3417用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    135****5877用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    145****6544用户1分钟前提交了咨询
    133****2753用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    154****0352用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    133****6088用户3分钟前提交了咨询
    134****1354用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    156****2312用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    154****8424用户1分钟前提交了咨询
    133****2338用户2分钟前提交了咨询
    164****3116用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    158****2481用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    162****1158用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    157****1304用户3分钟前提交了咨询
    141****3288用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    166****2341用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    142****7443用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    175****0743用户3分钟前提交了咨询
    164****5216用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    147****7101用户4分钟前提交了咨询
    162****1125用户2分钟前提交了咨询
    151****6681用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    157****4515用户3分钟前提交了咨询
    158****1336用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    172****3752用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    148****0355用户3分钟前提交了咨询
    158****0115用户1分钟前提交了咨询
    178****6726用户2分钟前提交了咨询
    164****8548用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    148****0161用户1分钟前提交了咨询
    173****3201用户4分钟前提交了咨询
    177****4082用户3分钟前提交了咨询
    130****6046用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    138****1110用户1分钟前提交了咨询
    163****0524用户3分钟前提交了咨询
    153****7805用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    177****2570用户2分钟前提交了咨询
    138****6876用户1分钟前提交了咨询
    136****8063用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    151****7780用户3分钟前提交了咨询
    162****1818用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    141****2847用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    167****3417用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    135****5877用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    145****6544用户1分钟前提交了咨询
    133****2753用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    154****0352用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    133****6088用户3分钟前提交了咨询
    134****1354用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    156****2312用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    154****8424用户1分钟前提交了咨询
    133****2338用户2分钟前提交了咨询
    164****3116用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    158****2481用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    162****1158用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    157****1304用户3分钟前提交了咨询
    141****3288用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    166****2341用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    142****7443用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    175****0743用户3分钟前提交了咨询
    164****5216用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    147****7101用户4分钟前提交了咨询
    162****1125用户2分钟前提交了咨询
    151****6681用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    157****4515用户3分钟前提交了咨询
    158****1336用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    172****3752用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
南京177****6734用户2分钟前已获取解答
镇江188****6243用户1分钟前已获取解答
无锡177****4490用户2分钟前已获取解答
南京177****6734用户2分钟前已获取解答
镇江188****6243用户1分钟前已获取解答
无锡177****4490用户2分钟前已获取解答
南京177****6734用户2分钟前已获取解答
镇江188****6243用户1分钟前已获取解答
无锡177****4490用户2分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    159****9093
  • 律师说的很清楚,我一下子就听的明白了,值得信赖!
    176****5683
  • 律师说的很清楚,我一下子就听的明白了,值得信赖!
    155****1147
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

请向右滑动验证