3k浏览
帮助29人
在线
沈园律师
5.0分回复率：97%
最快9秒应答
咨询我
最新修订 | 2024-02-29
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
房主（甲方）：
承建方（乙方）：
甲方委托乙方承建一栋二层砖混构民房住宅，为明确双方在承建过程中的权利、义务，经双方协商达成以下协议；
1、私人住宅主体工程。
2、承建方式；甲方将其住宅主体工程以包工包料的方式承包给乙方承建。
3、建房工期：建房工期为60天，施工日期由签订合同之日算起。
4、工程价格：按平方米320元计算。
5、施工安全要求及质量问题责任：
（1）乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。
（2）乙方要根据建筑操作规程按质按量施工，不许偷工减料。若有工程质量问题（如主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂；主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋；挑梁断裂、露筋等）发生，经有关部门评估后由乙方承担一切损失。
6、工期延误：乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工期可相应顺延。
（1）因停电、下雨等造成停工；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意给予顺延的其它情况。
7、付款方式：
（1）乙方地基完工后，甲方将付清地基所用的费用，并预付工程款贰万元整。
（2）底层屋面完工后，若无质量问题，甲方支付工程款贰万元整。
（3）顶层屋面浇注完工后，若无质量问题，甲方支付工程款壹万元整。
（4）外墙粉刷完工，若无质量问题，甲方支付工程款伍仟元整。
（5）内墙粉刷完工，若无质量问题，甲方支付工程款伍仟元整。
（6）余款待整个工程竣工后，经明年一个雨季检验，如无质量问题，将在8月份一次性付清。
8、本合同一式两份，甲、乙双方签字后生效。生效后甲乙双方必须共同遵守执行。未尽事宜，双方协商解决。
甲方（签名）：乙方（签名）：
综上所述，建房协议书主要由标题，双方单位名称事由和协议书三部分组成。建房协议书签订之后才能开始施工，否则被施工的建筑没有法律凭证，是不具有法律效力的。因此，对于建房协议书的签署更需要谨慎。以上就是关于建房协议书要怎么写的内容，希望对您有所帮助。
热门问答·公司经营
有公司经营问题找本地律师
问题没解答? 125572人选择咨询律师
合伙购地基建房协议书范本
一键咨询
为您推荐
合伙购买私募基金合同范本
第1条有限合伙企业的名称。第2条公司地址。第3条合伙企业的目的。第4条有限合伙人的条件。第5条有限合伙人的准入。第6条作为有限合伙人的普通合伙人第7条平行基金。
10w+浏览
公司经营
你好，恩施宅基地审批面积是多少？
[律师回复] 在恩施自治州，农村每户宅基地的审批面积通常遵循湖北省的相关规定。根据《湖北省土地管理条例》，农村村民一户只能拥有一处宅基地，其面积标准如下：
1. **平原地区**：每户宅基地面积不超过140平方米。
2. **丘陵地区**：每户宅基地面积不超过120平方米。
3. **山区**：每户宅基地面积不超过100平方米。
恩施自治州属于山区，因此每户宅基地的审批面积通常不超过100平方米。具体审批时，还需结合当地的土地利用规划、村庄规划以及实际情况进行综合考量。
建议在申请宅基地时，咨询当地自然资源局或相关部门，以获取最新的政策和具体操作流程。
1. **平原地区**：每户宅基地面积不超过140平方米。
2. **丘陵地区**：每户宅基地面积不超过120平方米。
3. **山区**：每户宅基地面积不超过100平方米。
恩施自治州属于山区，因此每户宅基地的审批面积通常不超过100平方米。具体审批时，还需结合当地的土地利用规划、村庄规划以及实际情况进行综合考量。
建议在申请宅基地时，咨询当地自然资源局或相关部门，以获取最新的政策和具体操作流程。
3.5w浏览
问题没解决？试试问律师吧~
精选本地好评律师，为您提供1对1专业解答
立即问律师
并购基金合伙协议范本有哪些内容
1、并购基金的含义。并购基金，是指专注于从事企业并购投资的基金。2、并购基金的特点。3、券商系并购基金的业务优势。4、券商系并购基金的运作模式。
10w+浏览
公司经营婚前购房婚后卖房需要对方签字吗
[律师回复] 婚前购房在不同情况下，婚后卖房是否需要对方签字有所不同。
1. 若一方用个人财产全款购买且登记在自己名下，婚后卖房无需对方签字。此房产属婚前个人财产，购买方有完全处分权，可自行决定房产的处置。
2. 若婚前购房婚后用夫妻共同财产还房贷，卖房时最好取得对方同意并签字。虽房产登记在购房一方名下，但共同还贷部分涉及夫妻共同财产，取得对方签字可避免日后因财产分割产生纠纷。
3. 若房屋产权登记在双方名下，卖房需双方签字，这是保障双方对房产共同权益的必要程序。
建议在涉及房产买卖时，充分了解相关法律规定，根据实际情况妥善处理，避免不必要的法律风险。
1. 若一方用个人财产全款购买且登记在自己名下，婚后卖房无需对方签字。此房产属婚前个人财产，购买方有完全处分权，可自行决定房产的处置。
2. 若婚前购房婚后用夫妻共同财产还房贷，卖房时最好取得对方同意并签字。虽房产登记在购房一方名下，但共同还贷部分涉及夫妻共同财产，取得对方签字可避免日后因财产分割产生纠纷。
3. 若房屋产权登记在双方名下，卖房需双方签字，这是保障双方对房产共同权益的必要程序。
建议在涉及房产买卖时，充分了解相关法律规定，根据实际情况妥善处理，避免不必要的法律风险。
5w浏览
快速解决“婚姻家庭”问题
离婚协议书写房产给孩子法律有效吗
[律师回复] （一）为确保离婚协议中房产给孩子的约定有效，夫妻双方在签订协议时，要确保自身具备相应民事行为能力，是在自愿平等的状态下作出的决定。
（二）在约定房产给孩子后，应尽快办理过户登记手续。如果担心一方反悔，可在协议中明确违约责任，增加违约成本。
（三）一旦一方反悔不配合过户，另一方要及时收集好离婚协议等相关证据，向法院提起诉讼。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任 。在离婚协议涉及房产赠与孩子的情形下，一方不配合过户属于不履行约定，另一方有权要求其承担继续履行协助办理过户的责任。
（二）在约定房产给孩子后，应尽快办理过户登记手续。如果担心一方反悔，可在协议中明确违约责任，增加违约成本。
（三）一旦一方反悔不配合过户，另一方要及时收集好离婚协议等相关证据，向法院提起诉讼。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任 。在离婚协议涉及房产赠与孩子的情形下，一方不配合过户属于不履行约定，另一方有权要求其承担继续履行协助办理过户的责任。
3.9w浏览
宅基地的使用权属于谁
[律师回复] 宅基地使用权的确属于农村集体经济组织成员。这是基于我国农村土地集体所有制及保障农民居住权益的重要制度安排。
1. 性质与用途明确：宅基地是农村村民建造住宅及其附属设施的集体建设用地，限定了其特定用途，旨在保障村民基本居住需求。
2. 一户一宅及面积限制：一户只能有一处宅基地且面积有标准限制，防止土地资源过度占用，确保公平合理分配。
3. 权利与程序规范：使用权人有占有、使用权利，可依法建造相关设施；取得、行使和转让要遵循法律规定，如取得需经申请、审批程序。
建议进一步加强宣传教育，让村民清楚了解宅基地相关规定；同时，严格执行审批程序，加强监管，避免违规占用和交易宅基地情况发生。
1. 性质与用途明确：宅基地是农村村民建造住宅及其附属设施的集体建设用地，限定了其特定用途，旨在保障村民基本居住需求。
2. 一户一宅及面积限制：一户只能有一处宅基地且面积有标准限制，防止土地资源过度占用，确保公平合理分配。
3. 权利与程序规范：使用权人有占有、使用权利，可依法建造相关设施；取得、行使和转让要遵循法律规定，如取得需经申请、审批程序。
建议进一步加强宣传教育，让村民清楚了解宅基地相关规定；同时，严格执行审批程序，加强监管，避免违规占用和交易宅基地情况发生。
3.9w浏览
婚内协议书离婚时具有法律效力吗
[律师回复] 结论：
婚内协议书在离婚时满足一定条件具有法律效力，部分内容依实际情况判定。
法律解析：
根据法律规定，婚内协议书要想在离婚时有效，需是双方真实意思表示，不存在欺诈、胁迫等。同时，协议内容不能违反法律法规强制性规定，不能损害国家、集体和他人合法权益，也不能违背公序良俗。像限制一方基本人身权利的条款通常无效，而财产分配、债务承担等合理约定，符合条件则有效。至于抚养权等可能随实际情况调整的内容，法院会从孩子利益等多方面综合判定是否适用协议约定。这体现了法律既尊重当事人的约定，又保障各方合法权益。如果大家在婚内协议方面存在疑惑，或者不确定自己签订的协议是否有效，建议向专业法律人士咨询，以维护自身合法权益。
婚内协议书在离婚时满足一定条件具有法律效力，部分内容依实际情况判定。
法律解析：
根据法律规定，婚内协议书要想在离婚时有效，需是双方真实意思表示，不存在欺诈、胁迫等。同时，协议内容不能违反法律法规强制性规定，不能损害国家、集体和他人合法权益，也不能违背公序良俗。像限制一方基本人身权利的条款通常无效，而财产分配、债务承担等合理约定，符合条件则有效。至于抚养权等可能随实际情况调整的内容，法院会从孩子利益等多方面综合判定是否适用协议约定。这体现了法律既尊重当事人的约定，又保障各方合法权益。如果大家在婚内协议方面存在疑惑，或者不确定自己签订的协议是否有效，建议向专业法律人士咨询，以维护自身合法权益。
3.7w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
合伙购买私募基金政策法规的合同范本
第三条 企业的名称。第四条合伙人姓名。第五条合伙人共出资第六条本协议中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。第七条企业经营场所。第八条合伙目的。
10w+浏览
公司经营
购房认购协议书有法律效力吗
[律师回复] 法律分析：
1. 性质明确：购房认购协议书是预约合同，是买卖双方为将来订立正式房屋买卖合同所达成的初步协议，体现双方平等、自愿的原则。
2. 内容关键：会明确房屋基本情况、价款、定金等，这为后续正式交易奠定基础，保障双方权益。
3. 违约担责：若一方违反约定，另一方有权追究违约责任，收受定金方违约需双倍返还定金，促使双方遵守约定。
4. 效力限制：存在欺诈、胁迫等可撤销情形时，受损害方有权请求撤销；与正式合同冲突时，以正式合同为准。
提醒：
签订购房认购协议书时要仔细审查条款，避免陷入欺诈等陷阱，若遇复杂情况，可咨询专业人士进一步分析。
1. 性质明确：购房认购协议书是预约合同，是买卖双方为将来订立正式房屋买卖合同所达成的初步协议，体现双方平等、自愿的原则。
2. 内容关键：会明确房屋基本情况、价款、定金等，这为后续正式交易奠定基础，保障双方权益。
3. 违约担责：若一方违反约定，另一方有权追究违约责任，收受定金方违约需双倍返还定金，促使双方遵守约定。
4. 效力限制：存在欺诈、胁迫等可撤销情形时，受损害方有权请求撤销；与正式合同冲突时，以正式合同为准。
提醒：
签订购房认购协议书时要仔细审查条款，避免陷入欺诈等陷阱，若遇复杂情况，可咨询专业人士进一步分析。
4.4w浏览
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
建筑材料购销合同范本
包括双方基本信息。合同内容：采购的建筑材料名称、规格、数量、价格，付款时间、方式，交货时间、地点，违约责任等。双方签字，日期。
10w+浏览
合同事务社保局工伤认定书出来以后怎么办
[律师回复] 工伤认定书出来且无异议后，相关处理要点如下：
1. 受伤职工方面：应持工伤认定书等材料申请劳动能力鉴定。通过鉴定明确伤残等级等状况，这对后续工伤赔偿数额的确定至关重要，是获得合理赔偿的关键依据。
2. 单位方面：若已缴纳工伤保险，需按规定协助职工办理工伤保险待遇申领手续，让工伤保险基金支付如医疗费、一次性伤残补助金等部分赔偿；若未缴纳，则要按法定标准承担全部赔偿责任。
3. 特殊情况：若对工伤认定结果不服，可在规定时间内申请行政复议或提起行政诉讼。行政复议申请期限为自知道具体行政行为之日起60日内，直接诉讼期限为6个月内。
建议职工及时申请劳动能力鉴定，单位积极履行相关责任，各方严格遵循法定程序和期限。
1. 受伤职工方面：应持工伤认定书等材料申请劳动能力鉴定。通过鉴定明确伤残等级等状况，这对后续工伤赔偿数额的确定至关重要，是获得合理赔偿的关键依据。
2. 单位方面：若已缴纳工伤保险，需按规定协助职工办理工伤保险待遇申领手续，让工伤保险基金支付如医疗费、一次性伤残补助金等部分赔偿；若未缴纳，则要按法定标准承担全部赔偿责任。
3. 特殊情况：若对工伤认定结果不服，可在规定时间内申请行政复议或提起行政诉讼。行政复议申请期限为自知道具体行政行为之日起60日内，直接诉讼期限为6个月内。
建议职工及时申请劳动能力鉴定，单位积极履行相关责任，各方严格遵循法定程序和期限。
3.8w浏览
快速解决“工伤赔偿”问题
夫妻财产分割的范围包括房产吗
[律师回复] 结论：
婚姻关系存续期间，符合条件的房产属于夫妻共同财产，在涉及财产分割时应纳入分割范围，具体依购房资金来源、产权登记及有无约定等情况判定。
法律解析：
根据民法典相关规定，在婚姻关系存续期间，夫妻共同购买、共同出资建造等取得的房产，若无特殊约定，属于夫妻共同财产。判断房产性质，购房资金来源和产权登记情况很关键。婚后用共同财产购买的房产，即便只登记在一方名下，依旧是共同财产。婚前一方用个人财产全款购买且登记在自己名下，一般是个人财产，不参与分割；不过婚后共同还贷部分及相应增值，属于共同财产要分割。当然，有特殊约定的按照约定处理。夫妻财产分割涉及诸多法律细节，不同情况处理方式有别。如果对夫妻房产分割等财产问题存在疑问，建议向专业法律人士咨询，以便更好维护自身合法权益。
婚姻关系存续期间，符合条件的房产属于夫妻共同财产，在涉及财产分割时应纳入分割范围，具体依购房资金来源、产权登记及有无约定等情况判定。
法律解析：
根据民法典相关规定，在婚姻关系存续期间，夫妻共同购买、共同出资建造等取得的房产，若无特殊约定，属于夫妻共同财产。判断房产性质，购房资金来源和产权登记情况很关键。婚后用共同财产购买的房产，即便只登记在一方名下，依旧是共同财产。婚前一方用个人财产全款购买且登记在自己名下，一般是个人财产，不参与分割；不过婚后共同还贷部分及相应增值，属于共同财产要分割。当然，有特殊约定的按照约定处理。夫妻财产分割涉及诸多法律细节，不同情况处理方式有别。如果对夫妻房产分割等财产问题存在疑问，建议向专业法律人士咨询，以便更好维护自身合法权益。
4w浏览
家里老人去世了 去世前把土地交由小儿子 并没有书面承诺 分家出去三十年的大儿子有权要求继承土地吗
[律师回复] 农村的口头分家协议有，其他证人的话也有，校里如果没有的话，两个儿子都有继承权，但是这个土地农村一般是按成年男丁来分的，如果大儿子另外分的有土地，小儿子没有的话，那就应该属于小儿子的，如果两个儿子都分得有土地，那么老人的就应该均分
4.8w浏览
问题紧急？在线问律师 >
7139 位律师在线，高效解决问题
采购合同范本的基本内容有哪些
采购合同的基本内容应该写清楚采购商品的规格，数量，质量上的要求，包装要求，商品的价格，价款，商品交付方式，交货时间，商品验收的事宜，违约责任等。如果合同涉及到的标的额较高，可以考虑让律师起草采购合同。
10w+浏览
合同事务
签了婚内协议书离婚怎么办
[律师回复] 法律分析：
（1）婚内关于财产约定的协议，满足双方真实意思表示、不违反法律行政法规强制性规定、不违背公序良俗这几个条件，离婚时有效，依约分割财产。这体现了对当事人财产处分意愿的尊重，保障财产分配的自主性。
（2）涉及人身关系如限制离婚自由的条款无效。人身权利法定不可协议限制，旨在维护公民基本人身权益，确保婚姻关系中个体的自由和独立。
（3）涉及子女抚养内容的协议，离婚时若情况重大变化，法院按最有利于未成年子女原则重新确定抚养关系。这是为了保障未成年子女利益最大化，适应现实情况的变化。
提醒：
签订婚内协议要注意区分财产、人身及子女抚养相关条款，确保协议合法有效。情况复杂时建议咨询律师 。
（1）婚内关于财产约定的协议，满足双方真实意思表示、不违反法律行政法规强制性规定、不违背公序良俗这几个条件，离婚时有效，依约分割财产。这体现了对当事人财产处分意愿的尊重，保障财产分配的自主性。
（2）涉及人身关系如限制离婚自由的条款无效。人身权利法定不可协议限制，旨在维护公民基本人身权益，确保婚姻关系中个体的自由和独立。
（3）涉及子女抚养内容的协议，离婚时若情况重大变化，法院按最有利于未成年子女原则重新确定抚养关系。这是为了保障未成年子女利益最大化，适应现实情况的变化。
提醒：
签订婚内协议要注意区分财产、人身及子女抚养相关条款，确保协议合法有效。情况复杂时建议咨询律师 。
3.5w浏览
离婚电子判决书下来多久生效
[律师回复] 中国离婚判决书的生效规则因一审、二审有所不同。一审判决时，无论是纸质版还是电子版，在判决书按法定程序送达当事人之日起15日内，若当事人均未上诉，期满后判决书生效；二审判决的判决书在送达当事人之日起便生效。这里的送达需遵循法定送达程序，包括直接送达、留置送达、邮寄送达等，成功送达当事人方为有效。若上诉期内有一方上诉，一审判决则不生效，案件进入二审程序继续审理。
为确保离婚判决书生效及自身权益，可注意以下几点：
1. 关注判决书送达情况，确认是否按法定程序完成送达。
2. 若对一审判决不服，要在规定上诉期内提起上诉。
3. 进入二审程序后，积极配合审理，提供相关证据和材料。
为确保离婚判决书生效及自身权益，可注意以下几点：
1. 关注判决书送达情况，确认是否按法定程序完成送达。
2. 若对一审判决不服，要在规定上诉期内提起上诉。
3. 进入二审程序后，积极配合审理，提供相关证据和材料。
4.6w浏览
婚内财产怎么构成协议书的
[律师回复] 婚内财产协议书的构成要点至关重要，关乎夫妻双方财产权益。
1. 主体信息：必须明确双方为夫妻关系，详实记录姓名、身份证号等基础身份信息，这是协议有效的基础。
2. 财产范围：共同财产要细致罗列，涵盖工资、奖金等多种形式；个人财产也需明晰，包括婚前财产及法定个人财产，确保财产界定清晰。
3. 协议内容：一方面要约定共同财产的分割比例；另一方面要对财产的管理、使用和处分权利作出具体安排，保障双方权益。
4. 协议生效条款：一般自双方签字或盖章起生效，公证能增强法律效力。
为确保协议有效，签订时要严格遵循公平、自愿、合法原则，不得违反法律法规强制性规定。建议签订前咨询专业法律人士，对协议条款仔细审查、确认，避免潜在法律风险。
1. 主体信息：必须明确双方为夫妻关系，详实记录姓名、身份证号等基础身份信息，这是协议有效的基础。
2. 财产范围：共同财产要细致罗列，涵盖工资、奖金等多种形式；个人财产也需明晰，包括婚前财产及法定个人财产，确保财产界定清晰。
3. 协议内容：一方面要约定共同财产的分割比例；另一方面要对财产的管理、使用和处分权利作出具体安排，保障双方权益。
4. 协议生效条款：一般自双方签字或盖章起生效，公证能增强法律效力。
为确保协议有效，签订时要严格遵循公平、自愿、合法原则，不得违反法律法规强制性规定。建议签订前咨询专业法律人士，对协议条款仔细审查、确认，避免潜在法律风险。
4.1w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
133****3156
158****6494
189****4267
