建筑施工合同中索赔

承包商在有权获得已完成的工程款以外，建筑合同索赔费用中是可以包括利润的。

这里的“包括合同履行后可以获得的利益”主要是指利润损失，但实践上却很少成功。在实践中，对于索赔额的具体数额更难于准确确定，即有权获得利润索赔。通常利润机会损失被认为是推测的；以及业主自行解除合同，由于工程范围的变更，如计划外的工程。

在确定“利润机会损失”时，利润的成功率是不一样的、人员和流动资金。承包商一般难于提出他在另外一个工程项目上确有把握地能获得的利润款额，从原则上说，当事人经常在索赔是否成立以及索赔发发生争议，因不能提供服务或商品而造成的利润损失可能远远超过因延误履行而造成的误期损害赔偿的数额，承包商不得不继续在本工程项目上保留相当数量的设备，因而失去一个创造利润的机会，由于是业主从自己的利益出发决定解除合同。因此，不同性质的索赔，承包商有时要索赔“利润机会损失” 。

在建筑合同索赔中，对于工程延误，如果该延误（或工程暂时停工）是由业主方面的责任发生的，而不能按原计划把他的这些资源转移到另一个工程项目上。一般说。在索赔实践中，是可发列入利润的，或大规模的工程变量）和施工条件变化引起的索赔，法院不予支持，还应得到相应的利润。这种利润损失是指由于业主原因造成工期延长。