工期是否扣除法定节假日
- 擅长领域：建设工程纠纷 律所：陕西泽诚律师事务所
- 服务城市：西安 电话：15991606273
-
律师优势：有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验
-
推荐理由：魏宪合律师，已执业16年，执业地区为陕西西安，认证执业律所是陕西泽诚律师事务所，擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：15991606273，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
展开
- 律师解析
-
在工程建设里，工期是否扣除法定节假日是个容易引发纠纷的问题。判断这个问题要依据合同约定和具体法律规定。
要是合同明确约定工期计算包含法定节假日，那就按约定执行，不扣除法定节假日来算工期。比如合同写着“本工程工期从开工日起连续算，包含法定节假日”，双方就得按这约定履行。
要是合同没明确约定，一般遵循法律法规和行业惯例。建设工程领域通常按日历天数算工期，也就是包含法定节假日。不过，遇到不可抗力等特殊情况，法定节假日可能影响工期。像法定节假日期间政府限制施工，工程无法正常开展，根据不可抗力相关规定，工期可相应顺延。
如果双方就工期计算起了争议，司法实践中，法院会综合合同约定、实际施工情况、行业惯例等因素来判定是否扣除法定节假日。所以，为避免不必要的麻烦，签合同的时候最好把工期计算方式，是否包含法定节假日写清楚。
案情回顾:
小朱与小胡签订工程合同，未明确约定工期是否包含法定节假日。施工期间，因法定节假日政府限制施工，工程无法正常开展。工程结束后，双方就工期计算产生争议，小朱认为应扣除法定节假日重新计算工期，小胡则坚持按日历天数计算，双方协商无果。
案情分析:
1、由于合同未明确约定工期计算方式，依据建设工程领域行业惯例，通常工期按日历天数计算，包含法定节假日。
2、但此次施工中，法定节假日期间政府限制施工属于不可抗力情况，根据不可抗力相关规定，可对工期进行相应顺延。法院在判定时会综合考量合同约定、实际施工情况、行业惯例等因素来确定工期是否应扣除法定节假日。为避免类似纠纷，签订合同时应明确工期计算方式是否包含法定节假日。
0
问题没解答? 125320人选择咨询律师
工期是否扣除法定节假日
一键咨询
发货延迟应该怎么赔
发货延迟的赔偿需依据合同约定，若合同有明确规定，按约定执行。若合同未约定，消费者可要求卖家赔偿因延迟发货造成的实际损失，如额外支出的费用等。若卖家构成违约，消费者还可根据《民法典》等法律要求其承担违约责任。
10w+浏览
被起诉人要出起诉费吗
10w+浏览2026-06-09
保税仓进口货后放在家里卖可以么
保税仓进口货物后放在家里卖不可以。保税仓货物需在海关监管下按规定流程操作，未经海关许可，将货物从保税仓提出放在家里售卖，属于违规行为，可能面临法律责任和处罚。只有完成相关手续，缴纳税款并符合销售规定后，货物才能合法进入市场流通。
10w+浏览
多人合同纠纷起诉流程是怎样的
10w+浏览2026-06-08
提供出口报关服务没有参与骗说的会如何处理
若仅提供出口报关服务且未参与骗税，通常不会按骗税相关罪名论处。不过，若在报关服务中存在违规操作，如申报不实等，可能会面临海关行政处罚，包括罚款、暂停或撤销报关从业资格等；若能证明对骗税行为不知情且无过错，一般无需承担骗税的刑事和行政责任。
10w+浏览
商业纠纷起诉条件如何规定
10w+浏览2026-06-08
特快专递被拒收诉讼时效中断吗
特快专递被拒收是否导致诉讼时效中断，需具体情况具体分析。依据法律，权利人向义务人提出履行请求可致时效中断。若特快专递内容是权利人主张权利，收件人为义务人或其有接收权限的代理人，即便被拒收，通常可认定产生时效中断效果，因其不影响权利人积极行使权利。但无法证明函件内容或收件人不适格，就难认定时效中断，关键是证明内容及收件人适格性。
10w+浏览
打算起诉对方，不知信息该如何起诉
10w+浏览2026-06-07
48小时不发货怎么赔偿
根据法律及电商平台规则，商家48小时不发货，消费者有权索赔。商家违反发货承诺，需按商品实际成交金额的5%-30%支付违约金，比例依平台规则或约定。如商品成交价100元、违约金比例10%，商家赔10元。消费者可先与商家协商，协商无果向平台投诉。造成其他损失还可主张赔偿，要保留订单、沟通凭证等证据。
10w+浏览
合同侵权起诉，整个流程要花多少费用
10w+浏览2026-06-07
