律图审稿专业委员会3轮严审

顺延工期的条件包括哪些

#施工合同纠纷 最新修订 | 2026-07-18
738浏览
擅长领域:建设工程纠纷 律所:陕西泽诚律师事务所
服务城市:西安 电话:15991606273

律师优势:有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验

推荐理由:魏宪合律师,已执业16年,执业地区为陕西西安,认证执业律所是陕西泽诚律师事务所,擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15991606273,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
施工过程中,工期顺延是大家关心的问题。依据《中华人民共和国民法典》等法律法规,以下几种情况施工方有权顺延工期。
首先是不可抗力因素,像地震、洪水、台风等自然灾害,或者战争、罢工这类社会异常事件,这些不可预见、难以避免和克服的情况,让工程没法正常开展,施工方就能顺延工期。
其次是发包人方面的原因。要是发包人没按合同约定提供施工场地、交付图纸,或者没支付工程进度款,导致施工不能按计划进行,工期就得相应顺延。比如发包人没按时提供能施工的场地,施工方进不了场,耽误的时间就算在顺延工期里。
设计变更也会影响工期。施工时发包人提出设计变更,工程量增加、施工难度变大,影响了原计划工期,施工方可以要求顺延。
还有隐蔽工程验收,隐蔽工程隐蔽前,施工方要通知发包人检查。如果发包人没及时检查,施工方没法进行下一步,工期延误了,施工方就有权顺延。
最后,异常恶劣的气候条件也能成为工期顺延的理由。超出正常气候预测的暴雨、暴雪等恶劣天气,长时间持续影响施工安全和进度,施工方可以主张工期顺延。

案情回顾:

小许作为发包人将工程承包给小朱施工方。施工过程中,遭遇了罕见的台风,工程被迫停工。同时,小许未按合同约定及时交付施工场地和支付工程进度款,还提出了设计变更,增加了工程量。此外,在隐蔽工程验收时,小许未及时检查,导致施工无法推进。小朱以这些情况为由,要求顺延工期,小许则认为部分情况不应顺延,双方产生争议。

案情分析:

1、台风属于不可抗力因素,是不可预见、不可避免且不可克服的客观情况,根据法律规定,小朱有权因台风导致工程无法正常进行而顺延工期。
2、小许未按合同约定提供施工场地、支付工程进度款,这属于发包人原因,使得施工无法按计划开展,工期应相应顺延。
3、小许提出设计变更,导致工程量增加、施工难度增大,影响原计划工期,小朱可要求顺延工期。
4、隐蔽工程验收时小许未及时检查,造成工期延误,小朱有权顺延工期。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
扬州178****9022用户1分钟前已获取解答
南通177****6823用户1分钟前已获取解答
常州180****5048用户1分钟前已获取解答

施工合同纠纷案件·常见问题 更多

问题没解答? 125478人选择咨询律师
6268位律师在线平均3分钟响应99%好评
顺延工期的条件包括哪些
一键咨询
  • 镇江用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    160****2428用户4分钟前提交了咨询
    152****7141用户1分钟前提交了咨询
    156****5074用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    164****7323用户1分钟前提交了咨询
    141****3514用户4分钟前提交了咨询
    161****5154用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    151****4378用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    172****4536用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
  • 148****6775用户4分钟前提交了咨询
    148****3364用户4分钟前提交了咨询
    157****3533用户2分钟前提交了咨询
    130****4405用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    168****6008用户3分钟前提交了咨询
    167****2275用户2分钟前提交了咨询
    165****6020用户3分钟前提交了咨询
    150****5478用户2分钟前提交了咨询
    150****5238用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    151****5556用户3分钟前提交了咨询
    172****6427用户4分钟前提交了咨询
    146****2030用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    154****2200用户4分钟前提交了咨询
    176****6420用户1分钟前提交了咨询
    135****1856用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    165****1145用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    138****5861用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    152****5265用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    158****4041用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    173****4744用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    150****7336用户3分钟前提交了咨询
    150****3781用户1分钟前提交了咨询
    138****4482用户2分钟前提交了咨询
    173****5643用户4分钟前提交了咨询
    150****7227用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    158****6087用户3分钟前提交了咨询
    171****0034用户2分钟前提交了咨询
    142****6270用户1分钟前提交了咨询
    131****6728用户2分钟前提交了咨询
    173****5027用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    173****5055用户2分钟前提交了咨询
    165****0635用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    175****5842用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    154****2182用户2分钟前提交了咨询
    167****1411用户3分钟前提交了咨询
    141****7487用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    173****8577用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    170****6500用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    176****5247用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    132****4380用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    153****5806用户4分钟前提交了咨询
    168****1461用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
徐州156****7583用户1分钟前已获取解答
泰州188****4531用户1分钟前已获取解答
连云港180****3268用户3分钟前已获取解答
保险诉讼管辖权如何确定
保险诉讼管辖权确定需区分不同情况。一般情况下,由被告住所地或者保险标的物所在地人民法院管辖;若保险标的物是运输工具或运输中的货物,可由运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地人民法院管辖;人身保险合同纠纷,可由被保险人住所地人民法院管辖。
10w+浏览
行使撤销权,业主需要满足哪些条件
9.2w浏览2026-05-19
没开庭撤诉后,诉讼费可不可以退
当事人没开庭就撤诉,诉讼费可退。法律规定,以调解方式结案或当事人申请撤诉的,减半交纳案件受理费。当事人向法院提出撤诉申请,法院审查符合条件裁定准许后,会按规定退还一半诉讼费。当事人要关注退费流程,提交退费申请及相关材料,经财务审核后按程序退费到指定账户。
10w+浏览
药品进入医院需要什么资料
10w+浏览2026-01-29
财产性案件诉讼费如何计算
财产性案件诉讼费按分段累计方式计算。不超过1万元的,每件交纳50元;超过1万元至10万元的部分,按2.5%交纳;超过10万元至20万元的部分,按2%交纳;超过20万元至50万元的部分,按1.5%交纳等,依金额范围不同适用不同比例。
10w+浏览
邻居与小区纠纷怎么解决
10w+浏览2026-01-06
法院找律师诉讼,诉讼费的标准是多少
法院诉讼的诉讼费标准因案件类型而异。财产案件根据诉讼请求的金额或价额,按比例分段累计交纳,如不超1万元的每件交50元;非财产案件收费相对固定,离婚案件每件50至300元等;知识产权、劳动争议等案件也有各自收费标准。
10w+浏览
小区换物业纠纷找谁解决
10w+浏览2026-01-04
被告主张诉讼时效已过要怎么处理
若被告主张诉讼时效已过,原告可从三方面应对。一是审查诉讼时效起算点,查看被告计算有无错误,因履行期限不明确等因素,起算可能不同。二是判断是否存在诉讼时效中断、中止情形,如权利人提出履行请求等会中断时效,不可抗力等会导致中止,有相关证据应及时提供给法院。三是若不存在时效问题或有时效中断、中止情况,可请求法院驳回被告主张。
10w+浏览
非营利性医疗机构能不能申请补助
10w+浏览2026-01-04
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

盐城152****4778用户4分钟前已提交咨询
苏州134****1234用户3分钟前已获取解答
南京177****9123用户4分钟前已提交咨询
南通152****9141用户2分钟前已获取解答
扬州177****8860用户1分钟前已提交咨询
淮安135****3401用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换