律图审稿专业委员会3轮严审

在建工程发生不可抗力的损失谁承担

#施工合同纠纷 最新修订 | 2026-08-02
1.9k浏览
擅长领域:建设工程纠纷 律所:陕西泽诚律师事务所
服务城市:西安 电话:15991606273

律师优势:有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验

推荐理由:魏宪合律师,已执业16年,执业地区为陕西西安,认证执业律所是陕西泽诚律师事务所,擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15991606273,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
在建工程遇到不可抗力损失,承担情况要根据具体情形和合同约定来定。
依据《中华人民共和国民法典》,因不可抗力无法履行合同,根据影响程度,可部分或全部免责,但法律另有规定的除外。
工程本身的损害、因工程损害造成第三方人员伤亡和财产损失,以及运到施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担。像工程部分坍塌,修复费用就由发包人出。
发包人、承包人人员伤亡,由各自所在单位负责并承担费用。施工人员因不可抗力伤亡,施工单位担责;发包人人员出现状况,发包人负责。
承包人的施工机械设备损坏和停工损失,由承包人承担。比如挖掘机等设备损坏,维修或重置费用承包人自付。
停工期间,承包人按发包人要求留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用,由发包人承担。
工程清理、修复费用,也由发包人承担。
要是合同对不可抗力损失承担有特别约定,且不违反法律、行政法规强制性规定,就按合同约定执行。

案情回顾:

小朱作为发包人将在建工程承包给小李的施工队。施工期间遭遇不可抗力,已建成部分工程坍塌,施工用挖掘机损坏,多名施工人员和发包人人员受伤。小朱认为工程修复费用、施工人员伤亡费用等都应由小李承担;小李则认为工程本身损害、发包人人员伤亡费用等应由小朱承担,自己仅承担施工机械设备损坏及停工损失。双方为此产生争议。

案情分析:

1、根据《中华人民共和国民法典》,因不可抗力不能履行合同的,依其影响部分或全部免责。工程本身损害、因工程损害致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人小朱承担,所以已建成部分工程坍塌修复费用由小朱负担。
2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责并承担费用,故施工人员伤亡费用由小李承担,发包人人员伤亡费用由小朱承担。
3、承包人小李的施工机械设备损坏及停工损失,由小李承担,即挖掘机维修或重置费用小李自行负责。
4、若合同有特别约定且不违反法律、行政法规强制性规定,应按约定执行。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
徐州188****7994用户2分钟前已获取解答
常州188****2505用户2分钟前已获取解答
南京188****1933用户4分钟前已获取解答

施工合同纠纷案件·常见问题 更多

问题没解答? 125546人选择咨询律师
6527位律师在线平均3分钟响应99%好评
在建工程发生不可抗力的损失谁承担
一键咨询
  • 苏州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    155****4536用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    150****3867用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    145****4010用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    141****2087用户4分钟前提交了咨询
    153****0825用户1分钟前提交了咨询
    162****5174用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    144****0621用户2分钟前提交了咨询
  • 136****2458用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    144****0436用户2分钟前提交了咨询
    144****5423用户4分钟前提交了咨询
    161****8460用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    130****1116用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    168****2732用户1分钟前提交了咨询
    176****0652用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    135****7683用户1分钟前提交了咨询
    165****7161用户1分钟前提交了咨询
    174****1836用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    148****8368用户4分钟前提交了咨询
    150****6788用户1分钟前提交了咨询
    156****1175用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    167****5167用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    178****6251用户3分钟前提交了咨询
    166****3460用户1分钟前提交了咨询
    157****1533用户1分钟前提交了咨询
    173****8233用户4分钟前提交了咨询
    175****0500用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    172****6446用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    177****4260用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    171****4885用户1分钟前提交了咨询
    160****7420用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    157****8820用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    176****2837用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    140****0620用户3分钟前提交了咨询
    153****7374用户3分钟前提交了咨询
    136****1782用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    140****5351用户1分钟前提交了咨询
    154****5211用户1分钟前提交了咨询
    153****1443用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    135****5014用户3分钟前提交了咨询
    156****7747用户2分钟前提交了咨询
    147****1404用户2分钟前提交了咨询
    142****2410用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    144****6344用户4分钟前提交了咨询
    150****3676用户3分钟前提交了咨询
    137****2377用户2分钟前提交了咨询
    132****0316用户3分钟前提交了咨询
    144****0848用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    140****6160用户3分钟前提交了咨询
    145****3501用户3分钟前提交了咨询
    144****5687用户1分钟前提交了咨询
徐州134****8963用户3分钟前已获取解答
盐城188****4077用户4分钟前已获取解答
常州152****6594用户1分钟前已获取解答
遇到合伙人管钱私自用款如何处理
合伙人私自用款违反合伙协议和法律规定。若合伙协议有约定,按约定处理,要求退款担责;协议无约定,其他合伙人可要求返还用款,造成损失的要求赔偿。可先沟通协商,让其说明用途还钱,协商不成,收集财务记录、交易凭证等证据,走法律途径向法院起诉退款并赔偿。
10w+浏览
行使撤销权,业主需要满足哪些条件
9.2w浏览2026-05-19
合伙人与企业交易如何处理
合伙人与合伙企业进行交易需依合伙协议约定或经全体合伙人一致同意。若合伙协议有规定,按约定处理;若未约定,须经全体合伙人一致同意,否则该交易可能被认定无效,给合伙企业或其他合伙人造成损失的,行为人应承担赔偿责任。
10w+浏览
药品进入医院需要什么资料
10w+浏览2026-01-29
合伙企业财产纠纷期限是多久
合伙企业财产纠纷一般适用三年诉讼时效,自权利人知道或应当知道权利受损及义务人之日起算。若自权利受损起超二十年,法院不予保护,特殊情况可依申请延长。诉讼时效期间内,若有权利人提履行请求、义务人同意履行等情形,时效中断并重新计算。发生纠纷应及时维权,防因时效问题失胜诉权。
10w+浏览
邻居与小区纠纷怎么解决
10w+浏览2026-01-06
合伙人故意把账算不清怎么办
若合伙人故意算不清账,可先与合伙人沟通,明确要求其提供准确账目并说明情况,尝试协商解决。若沟通无果,可收集相关合伙协议、交易记录、财务凭证等证据,向法院提起诉讼来解决纠纷,维护自身合法权益。
10w+浏览
小区换物业纠纷找谁解决
10w+浏览2026-01-04
合伙做生意前期垫资怎么办
合伙做生意前期垫资,可在合伙协议中明确垫资事项,包括金额、用途、返还方式和时间等,以保障垫资方权益。若未签协议,垫资方要保存好相关凭证,如转账记录、发票等,以便在出现纠纷时维护自身合法权益。
10w+浏览
非营利性医疗机构能不能申请补助
10w+浏览2026-01-04
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

沭阳134****6919用户3分钟前已提交咨询
宿迁156****6252用户4分钟前已获取解答
南通177****4559用户3分钟前已提交咨询
淮安135****8968用户4分钟前已获取解答
常州177****9727用户2分钟前已提交咨询
苏州180****6524用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换