工程未验收能否要求支付工程款
- 擅长领域：建设工程纠纷 律所：陕西泽诚律师事务所
- 服务城市：西安 电话：15991606273
-
律师优势：有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验
-
推荐理由：魏宪合律师，已执业16年，执业地区为陕西西安，认证执业律所是陕西泽诚律师事务所，擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：15991606273，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
展开
- 律师解析
-
工程未验收能不能要求支付工程款，得看具体情况。
通常来说，建设工程竣工且验收合格，才是支付工程款的前提。按照《民法典》规定，建设工程验收合格，发包人就得按约定支付价款。所以要是工程没验收，承包人直接要求支付工程款，一般不会得到支持。
但也有例外。要是建设工程没验收，发包人就擅自使用了，那么转移占有建设工程那天就算竣工日期，这时承包人能要求发包人支付工程款。这是因为发包人擅自使用的行为，可看作是对工程质量的认可。
另外，要是工程没验收是发包人造成的，比如发包人拖延验收，承包人可以收集相关证据，像催告验收的通知等，以此证明自己完成了合同约定的施工义务，且工程具备验收条件，这种情况下也能主张支付工程款。
工程未验收时，承包人想要求支付工程款，要看看是否符合上述特殊情形，并且收集好相关证据，这样才能维护自身合法权益。
案情回顾:
小朱作为承包人完成了一项建设工程，工程完工后未进行验收。小朱要求发包人小李支付工程款，小李以工程未验收为由拒绝。小朱认为，小李曾擅自使用该工程，且工程未验收是小李拖延所致，自己已完成施工义务且具备验收条件，应支付工程款，双方因此产生争议。
案情分析:
1、一般情况下，建设工程竣工后经验收合格是支付工程款的前提条件，若工程未验收，承包人直接要求支付工程款通常难以得到支持。
2、若建设工程未经验收但发包人擅自使用，以转移占有建设工程之日为竣工日期，承包人可要求支付工程款，本案中小李擅自使用工程，符合此情形。
3、若工程未验收是发包人原因导致，承包人收集相关证据证明已完成合同约定施工义务且具备验收条件，可主张支付工程款，小朱若能证明小李拖延验收，也可主张权利。
0
问题没解答? 125403人选择咨询律师
工程未验收能否要求支付工程款
一键咨询
所谓的过失责任到底是什么情况
过失责任指在法律上，因行为人疏忽或懈怠而未达到应有的注意标准，导致他人权益受损时应承担的责任。它分为普通过失和重大过失，前者是未尽一般注意义务，后者是明显欠缺必要注意。判定需考量预见能力、注意义务等因素，承担方式包括赔偿损失等。
10w+浏览
保理合同引发的合同诈骗如何处理
保理合同引发的合同诈骗，首先应及时收集相关证据，如合同文本、交易记录、沟通信息等。然后向公安机关报案，由警方立案侦查。若符合合同诈骗罪的构成要件，犯罪人将承担相应刑事责任。同时，受害人可通过刑事附带民事诉讼或单独提起民事诉讼，要求诈骗方返还财物、赔偿损失。
10w+浏览
合同到了不续约有赔偿吗
合同到了不续约是否有赔偿分情况而定。对于劳动合同，根据《劳动合同法》，除用人单位维持或提高条件续订、劳动者不同意的情况外，期满终止固定期限合同，单位应支付经济补偿，按工作年限计算。而其他民事合同，需看有无关于到期不续约赔偿的约定，有约定按约定执行，无约定通常无赔偿义务。
10w+浏览
遭遇赠与纠纷应采取什么途径解决
遭遇赠与纠纷，可先尝试与对方协商，达成一致解决方案。若协商无果，可依据赠与合同约定申请仲裁解决纠纷；若合同未约定仲裁条款，可向有管辖权的法院提起诉讼，通过司法途径解决赠与纠纷。
10w+浏览
赠给小三的物品是否能够要回
赠给小三的物品一般能够要回。在婚姻关系存续期间，夫妻对共同财产有平等处理权，一方擅自将共同财产赠与他人，损害了另一方的财产权益。这种赠与行为违背公序良俗且未经配偶同意，通常被认定无效，所以另一方有权要求小三返还受赠物品。
10w+浏览
