律图审稿专业委员会3轮严审

进行工程工期索赔的理由是什么

#施工合同纠纷 最新修订 | 2026-09-20
1.1k浏览
擅长领域:建设工程纠纷 律所:陕西泽诚律师事务所
服务城市:西安 电话:15991606273

律师优势:有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验

推荐理由:魏宪合律师,已执业16年,执业地区为陕西西安,认证执业律所是陕西泽诚律师事务所,擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15991606273,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
工程工期索赔,指施工时承包商依据工程项目承包合同及相关法律规定,承担非自身过错导致的工期延误责任后,向业主提出补偿要求。下面是常见索赔理由:
发包人原因:发包人未按合同约定提供施工条件,像没及时交付场地、施工图纸等;发包人指令工程变更,增加工作量或改变施工顺序,造成工期延长;发包人未按合同支付工程款,影响施工进度。
不可抗力因素:自然灾害,如地震、洪水、台风等;社会突发事件,如战争、罢工等。这些事件超出双方控制范围,使工程无法正常进行,承包商可就延误工期索赔。
不利自然条件与人为障碍:施工中遇到有经验的承包商也难预见的不利自然条件,如地下溶洞、地质断层等;还有人为障碍,如地下埋藏物等,增加了施工难度和时间,承包商有权索赔工期。
工程师原因:工程师指令错误或发布不及时,如错误施工指令、未及时进行工程验收等,导致工程延误,承包商可提出工期索赔。
若遇到上述情况,承包商要及时收集相关证据,按合同规定的程序向业主提出索赔,以维护自身合法权益。

案情回顾:

小朱作为承包商承接了小胡的工程项目。施工过程中,小胡未按合同约定及时交付场地和施工图纸,还指令工程变更增加了工作量。同时,施工时遭遇地震这一不可抗力,且在地下发现了埋藏物增加了施工难度。此外,工程师小许发布施工指令错误,导致工程延误。小朱向小胡提出工期索赔,小胡认为部分延误不应由自己承担责任,双方产生争议。

案情分析:

1、依据相关法律,发包人小胡未按合同约定提供施工条件、指令工程变更导致工期延长,小朱有权就这部分延误工期提出索赔。
2、地震属于不可抗力因素,超出双方控制范围,因地震导致工程无法正常进行,小朱可就延误工期索赔。
3、施工中遇到地下埋藏物,属于有经验的承包商也难以预见的人为障碍,增加施工时间,小朱有权索赔工期。
4、工程师小许指令错误导致工程延误,小朱可提出工期索赔。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
南通152****6658用户3分钟前已获取解答
扬州181****1695用户4分钟前已获取解答
镇江178****3533用户3分钟前已获取解答

施工合同纠纷案件·常见问题 更多

问题没解答? 125324人选择咨询律师
6288位律师在线平均3分钟响应99%好评
进行工程工期索赔的理由是什么
一键咨询
  • 147****6347用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    164****0323用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    142****0657用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    148****2001用户2分钟前提交了咨询
    170****0378用户1分钟前提交了咨询
    140****0625用户4分钟前提交了咨询
    135****5021用户2分钟前提交了咨询
    158****5232用户4分钟前提交了咨询
  • 南通用户4分钟前提交了咨询
    176****3087用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    170****1176用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    130****8745用户1分钟前提交了咨询
    154****0162用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    140****6844用户1分钟前提交了咨询
    160****8236用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    146****3327用户1分钟前提交了咨询
    135****2274用户2分钟前提交了咨询
    176****7377用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    130****1147用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    135****8246用户2分钟前提交了咨询
    132****6886用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    138****5155用户3分钟前提交了咨询
    137****2162用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    135****3778用户2分钟前提交了咨询
    162****5556用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    165****5364用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    174****4163用户1分钟前提交了咨询
    130****7215用户2分钟前提交了咨询
    165****2566用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    148****0853用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    163****3728用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    142****6750用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    130****6824用户1分钟前提交了咨询
    174****2123用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    145****6158用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    178****0336用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    155****7847用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    147****5420用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    155****2455用户1分钟前提交了咨询
    154****3165用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    137****7881用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    178****1004用户4分钟前提交了咨询
    148****0062用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    154****6046用户2分钟前提交了咨询
    153****8732用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    155****2450用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    151****8372用户4分钟前提交了咨询
    170****7407用户3分钟前提交了咨询
    133****3361用户2分钟前提交了咨询
    156****6324用户4分钟前提交了咨询
    148****7318用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
宿迁188****2077用户1分钟前已获取解答
常州188****5010用户2分钟前已获取解答
镇江134****2477用户3分钟前已获取解答
没找到劳动合同还能申请劳动仲裁吗
没找到劳动合同也可申请劳动仲裁,劳动合同不是证明劳动关系的唯一证据。认定双方存在劳动关系时,可参照工资支付记录、“工作证”等证明身份的证件、招用记录、考勤记录、其他劳动者证言等。申请仲裁时收集这些证据可维护权益,且单位超一月不满一年未签合同,需支付双倍工资。
10w+浏览
超市无证经营如何处罚
10w+浏览2026-06-09
劳动仲裁或者去诉讼大概要多长时间
劳动仲裁一般自受理仲裁申请之日起45日内结束,案情复杂可延长15日。若对仲裁结果不服去法院诉讼,适用简易程序审理的案件3个月内审结,普通程序审理的案件6个月内审结,特殊情况还可延长。
10w+浏览
不知道对方身份信息如何去告对方
8.7w浏览2026-06-09
劳动仲裁加法院一审二审需要多久
劳动仲裁一般需45天,案情复杂可延长15天。若对仲裁结果不服进入法院一审,适用简易程序审理的在3个月内审结,普通程序为6个月;一审不服上诉进入二审,法院会在3个月内审结。整体时间受案件具体情况影响。
10w+浏览
当不同意车辆被乱修要怎样解决
10w+浏览2026-06-07
劳动仲裁不知道老板信息怎么办
若劳动仲裁时不知道老板信息,可通过劳动合同获取,若没有合同,工资支付凭证、工作证、考勤记录、同事证言等能证明劳动关系的材料中也可能包含相关信息。还可去工商行政管理部门查询用人单位登记注册资料获取老板信息,也可请求仲裁机构或法院协助调查。
10w+浏览
受保险公司忽悠到汽修厂,赔偿怎么算
8w浏览2026-06-07
劳动仲裁单边终局如何适用
劳动仲裁单边终局适用于两类情况。一是追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或赔偿金,不超过当地月最低工资标准十二个月金额的争议;二是因执行国家劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议。这一制度可及时维护劳动者权益,提高仲裁效率。
10w+浏览
车祸过后,手机定损标准价格究竟多少
10w+浏览2026-06-07
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

宿迁134****5209用户1分钟前已提交咨询
盐城178****1288用户3分钟前已获取解答
连云港134****2005用户3分钟前已提交咨询
扬州180****5848用户1分钟前已获取解答
泰州180****2672用户4分钟前已提交咨询
镇江177****7843用户3分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换