青苗补偿款造成工程延期要怎样处理
- 擅长领域：建设工程纠纷 律所：陕西泽诚律师事务所
- 服务城市：西安 电话：15991606273
-
律师优势：有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验
-
推荐理由：魏宪合律师，已执业16年，执业地区为陕西西安，认证执业律所是陕西泽诚律师事务所，擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：15991606273，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
展开
- 律师解析
-
青苗补偿款问题致使工程延期，可按以下方法处理。
先看合同约定。若工程合同对青苗补偿款及工程延期责任有明确规定，就按合同条款执行。例如合同约定，因青苗补偿款未及时解决造成工程延期，责任方要承担一定比例违约金，那就要求责任方履行。
若合同没明确约定，要判断责任归属。要是发包方没及时支付青苗补偿款，导致施工方无法按时进场或施工受阻，发包方违约。施工方有权要求发包方赔偿延期损失，像人员窝工费、设备闲置费等。施工方要及时收集人员考勤记录、设备租赁凭证等相关证据。
要是施工方自身原因，比如没积极配合办理青苗补偿款手续导致延期，施工方自行担责，还得采取措施减少损失、加快工程进度。
双方可协商解决纠纷，达成顺延工期、补偿损失等一致方案。若协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁或诉讼时，双方要提供充分证据证明自己主张。
案情回顾:
小许作为发包方与小何所在的施工方签订工程合同。施工前需支付青苗补偿款，但合同未明确相关事宜及工程延期责任。施工时，小许未及时支付补偿款，导致小何的施工方无法按时进场，工程延期。小何要求小许赔偿损失，小许认为责任不全在自己，双方就此产生争议，协商无果。
案情分析:
1、由于合同未明确约定青苗补偿款及工程延期责任，根据情况判断，小许作为发包方未及时支付补偿款，致使施工受阻，构成违约。小何作为施工方有权要求小许赔偿因延期造成的损失，如人员窝工费、设备闲置费等，且小何应及时收集人员考勤记录、设备租赁凭证等相关证据。
2、双方协商不成，可通过仲裁或诉讼途径解决，在仲裁或诉讼中，双方需提供充分证据证明自己的主张。
0
问题没解答? 125531人选择咨询律师
青苗补偿款造成工程延期要怎样处理
一键咨询
离婚前财产纠纷怎么解决
离婚前财产纠纷可先由夫妻双方自行协商解决，达成一致意见后签订财产分割协议。若协商不成，可向人民法院提起诉讼，法院会依据法律规定，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则，对夫妻共同财产进行合理分割。
10w+浏览
被告缺席庭审，原告是否会获得胜诉
10w+浏览2026-06-09
二婚离婚需要退还男方钱财吗
二婚离婚是否退还男方钱财需视情况而定。若涉及彩礼，满足双方未办理结婚登记手续、办理登记但未共同生活、婚前给付导致给付人生活困难这三种情形，可要求退还。其他钱财方面，属婚前个人财产的归个人，共同财产则依法分割。
10w+浏览
超过两年的借条在法律层面是否有效
8.6w浏览2026-06-09
离婚房子拆迁归属权怎么算
离婚房子拆迁归属权的计算需分情况。若房子为一方婚前财产，拆迁补偿通常归该方；若为婚后共同财产，拆迁补偿一般由双方平分。若有协议约定，按约定处理；若涉及公房拆迁，需根据当地政策及实际居住情况确定归属。
10w+浏览
出具借条后多长时间不还钱可起诉
10w+浏览2026-06-09
男方负资产女方离婚财产如何分
男方负资产时女方离婚财产分割，需先区分夫妻共同债务和男方个人债务。若为共同债务，双方共同承担；若为男方个人债务，女方无需承担。共同财产一般仍应均等分割，同时要遵循照顾子女、女方和无过错方权益的原则。
10w+浏览
被告在欠款案不出庭，何时进行宣判
10w+浏览2026-06-09
离婚后遇到财产损害责任纠纷怎么办
遇到离婚后财产损害责任纠纷，首先收集财产受损照片、维修单据、资金流向记录等证据，证明损害情况及与对方关联。接着尝试与对方协商赔偿，若协商不成，向有管辖权的法院提交诉状和证据，请求认定财产损害并判决赔偿。同时要注意诉讼时效，避免超期失去胜诉权。
10w+浏览
有借条但对方不按时还钱该做什么
10w+浏览2026-06-09
