工期索赔成立需满足哪些条件
- 擅长领域：建设工程纠纷 律所：陕西泽诚律师事务所
- 服务城市：西安 电话：15991606273
-
律师优势：有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验
-
推荐理由：魏宪合律师，已执业16年，执业地区为陕西西安，认证执业律所是陕西泽诚律师事务所，擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：15991606273，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
展开
- 律师解析
-
工期索赔成立得同时满足这些条件：
存在索赔事件，且该事件不能是承包商自身原因导致的，像不可抗力、发包人造成的设计变更、工程暂停等。比如自然灾害这类不可抗力，让工程没办法正常施工，这就是可索赔事件。
索赔事件得造成工期延误，对工程正常进度有影响，导致合同约定的工期不能按时完成。例如发包人没按时提供施工场地，让承包商无法按时开工或正常推进工作，进而造成工期延长。
承包商要按规定程序和时间提出索赔。在索赔事件发生后的规定时间内，要向发包人或监理工程师发出索赔意向通知，并且在发出通知后的一定时间内提交正式索赔报告，详细说明索赔理由和要求补偿的工期。
索赔事件和工期延误得有因果关系，要能证明是索赔事件直接导致了工期延误，而不是其他因素造成的。
承包商在索赔事件发生后要采取合理措施防止损失扩大。要是没采取合理措施让损失扩大了，扩大部分的工期损失可能无法获得索赔支持。遇到工期索赔问题，承包商要及时收集证据，按程序提出索赔，避免因自身失误影响索赔结果。
案情回顾:
小许作为承包商承接了小何发包的工程。施工期间遭遇不可抗力自然灾害，工程无法正常施工，导致工期延误。小许在规定时间内，向小何发出索赔意向通知，并提交正式索赔报告，要求补偿工期。但小何认为小许在灾害发生后未采取合理措施防止损失扩大，不应给予工期索赔。
案情分析:
1、此次事件存在索赔事件，不可抗力自然灾害非承包商小许自身原因引起，符合索赔条件。
2、该事件造成了工期延误，工程正常进度受影响，合同约定工期无法按时完成。
3、小许按规定程序和时间提出了索赔，向小何发出通知并提交报告。
4、索赔事件与工期延误之间存在因果关系，是自然灾害直接导致工期延误。
5、关于小何提出小许未采取合理措施防止损失扩大的问题，若情况属实，对于扩大部分的工期损失，小许可能无法获得索赔支持。
0
问题没解答? 125393人选择咨询律师
工期索赔成立需满足哪些条件
一键咨询
误工费一天的最高金额能达到多少
误工费一天的最高金额并无统一明确标准。它取决于受害人的收入状况，有固定收入按实际减少收入计算，无固定收入参照近三年平均收入，无法举证可参照受诉法院所在地相同或相近行业上一年度职工平均工资，所以其金额因个体及行业差异而不同。
10w+浏览
14岁故意伤害造成重伤怎么处罚
9.2w浏览2026-06-09
权利受到侵害要求赔偿的起诉时间多长
一般情况下，向人民法院请求保护民事权利受到侵害要求赔偿的诉讼时效期间为三年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，特殊情况可申请适当延长。
10w+浏览
非法拘禁不到4天要坐牢多久
10w+浏览2026-06-09
横突骨折伤残赔偿标准是多少
横突骨折伤残赔偿标准需先进行伤残鉴定，确定伤残等级。赔偿项目包含医疗费、误工费、护理费等，赔偿金额因地区、责任划分、伤残等级而异。比如一般骨折未达伤残等级，按实际损失赔偿；构成伤残，除基本费用，还有残疾赔偿金等，具体数额要结合实际情况确定。
10w+浏览
持械抢劫达到22万判刑多久
8.3w浏览2026-06-09
赔偿一个人的精神损失要采用什么办法
精神损害赔偿需满足法定情形，自然人因生命权、健康权、名誉权等人格权利遭受非法侵害，向法院起诉请求赔偿精神损害，法院应受理。确定赔偿数额时，会综合考量侵权人过错程度、侵害情节、后果、获利情况、承担责任的经济能力及受诉法院所在地平均生活水平等。赔偿方式一般为金钱赔偿，支付精神损害抚慰金，具体数额依实际情况经法律分析和司法裁判确定。
10w+浏览
抢劫公私财物7千多处罚标准多少
8.6w浏览2026-06-09
怎样会侵犯别人的肖像权
依据《中华人民共和国民法典》，未经肖像权人同意制作、使用、公开其肖像构成侵权，常见情形有用于商业目的获利、恶意丑化污损肖像、擅自公开私密肖像。但为个人学习等合理实施可不经同意使用。若发现肖像权被侵犯，可先协商要求停止侵权、赔偿损失等，协商不成则收集证据起诉维权。
10w+浏览
14岁故意伤害他人致人重伤判多久
9.4w浏览2026-06-09
