律图审稿专业委员会3轮严审

发生不可抗力,工期与费用怎样去索赔

#工程款纠纷 最新修订 | 2026-10-06
1.5k浏览
擅长领域:建设工程纠纷 律所:陕西泽诚律师事务所
服务城市:西安 电话:15991606273

律师优势:有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验

推荐理由:魏宪合律师,已执业16年,执业地区为陕西西安,认证执业律所是陕西泽诚律师事务所,擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15991606273,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
建设工程遇到不可抗力时,工期与费用索赔有规则。
先说工期索赔。因不可抗力影响承包人履行合同,引发工期延误的要顺延工期。若发包人要求赶工,赶工费用由发包人承担。承包人要在不可抗力事件结束后,及时给监理人交工期顺延书面报告,写明不可抗力对工期的影响和延误天数等。监理人收到报告后要及时审核确认。
再看费用索赔,得分不同情况。工程本身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,还有运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担。发包人、承包人人员伤亡由各自单位负责并承担费用。承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人自己承担。停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担。工程所需清理、修复费用,也由发包人承担。
承包人要在不可抗力事件结束后,按合同约定时间和程序给发包人交费用索赔报告,详细列出各项索赔费用名称、金额及计算依据等。发包人收到报告后要及时审核。双方就费用索赔达成一致就按约定执行;有争议的话,可通过协商、调解、仲裁或诉讼解决。

案情回顾:

小朱所在的承包方在建设工程施工期间遭遇不可抗力,导致工期延误。小朱及时向监理人提交工期顺延书面报告,但发包方小何认为工期不应顺延。同时,承包方施工机械设备损坏,承包方主张设备损坏费用由发包方承担,发包方则认为应承包方自行承担。此外,停工期间发包方要求承包方留下必要管理人员及保卫人员,承包方提交费用索赔报告后,双方就费用承担产生争议。

案情分析:

1、关于工期索赔,根据法律规定,因不可抗力引起工期延误应顺延工期,若发包人要求赶工,赶工费用由发包人承担。小朱已按规定提交工期顺延报告,小何不应拒绝工期顺延要求。
2、对于费用索赔,承包人施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担,所以承包方主张的设备损坏费用不应由发包方承担。而停工期间发包方要求留下的必要管理人员及保卫人员费用应由发包方承担,双方应就费用索赔报告进行审核协商,若有争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
连云港178****8372用户3分钟前已获取解答
宿迁181****2285用户2分钟前已获取解答
无锡134****6074用户4分钟前已获取解答
问题没解答? 125664人选择咨询律师
6149位律师在线平均3分钟响应99%好评
发生不可抗力,工期与费用怎样去索赔
一键咨询
  • 常州用户2分钟前提交了咨询
    173****1361用户4分钟前提交了咨询
    163****7340用户1分钟前提交了咨询
    130****7013用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    145****6220用户4分钟前提交了咨询
    162****8676用户4分钟前提交了咨询
    140****2126用户2分钟前提交了咨询
    130****5552用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    133****1101用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    164****5485用户1分钟前提交了咨询
  • 宿迁用户2分钟前提交了咨询
    164****5061用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    136****2378用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    140****0024用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    148****5140用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    178****0188用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    141****2678用户1分钟前提交了咨询
    131****1870用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    174****0881用户1分钟前提交了咨询
    146****3628用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    168****0240用户1分钟前提交了咨询
    158****1608用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    176****4110用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    162****4875用户4分钟前提交了咨询
    146****0778用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    171****4407用户3分钟前提交了咨询
    157****1707用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    140****2540用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    135****3488用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    155****5435用户1分钟前提交了咨询
    157****2117用户2分钟前提交了咨询
    162****5333用户2分钟前提交了咨询
    143****8301用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    177****0363用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    148****4477用户3分钟前提交了咨询
    145****4043用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    146****8763用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    178****6650用户3分钟前提交了咨询
    141****4641用户1分钟前提交了咨询
    161****4453用户2分钟前提交了咨询
    137****7841用户1分钟前提交了咨询
    160****8402用户3分钟前提交了咨询
    147****5483用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    157****1733用户4分钟前提交了咨询
    175****4407用户4分钟前提交了咨询
    132****3454用户2分钟前提交了咨询
    131****6174用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    156****6471用户1分钟前提交了咨询
    130****2057用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    174****6623用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    150****2721用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    136****8245用户2分钟前提交了咨询
镇江152****9722用户4分钟前已获取解答
淮安177****7786用户1分钟前已获取解答
徐州156****2769用户3分钟前已获取解答
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故,要承担民事赔偿,涵盖医疗费、误工费等;达到醉酒标准,涉嫌危险驾驶罪,处拘役并处罚金。双方有过错,按比例分担责任;被撞方无过错,酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定,酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
担保人签字时配偶是否要一起签
9.4w浏览2026-06-09
已出嫁女儿能享受土地征收吗
10w+浏览2024-12-02
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故,要承担民事赔偿,涵盖医疗费、误工费等;达到醉酒标准,涉嫌危险驾驶罪,处拘役并处罚金。双方有过错,按比例分担责任;被撞方无过错,酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定,酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
担保合同约定不清晰该如何处理
10w+浏览2026-06-09
占用林地多少亩构成犯罪
8.1w浏览2024-11-15
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故,要承担民事赔偿,涵盖医疗费、误工费等;达到醉酒标准,涉嫌危险驾驶罪,处拘役并处罚金。双方有过错,按比例分担责任;被撞方无过错,酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定,酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
没有担保人的借条会受法律保护吗
10w+浏览2026-06-09
非法占用农田怎么处理方法
10w+浏览2024-11-15
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故,要承担民事赔偿,涵盖医疗费、误工费等;达到醉酒标准,涉嫌危险驾驶罪,处拘役并处罚金。双方有过错,按比例分担责任;被撞方无过错,酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定,酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
担保人要承担怎样的法律责任
9.9w浏览2026-06-09
旱田私自改为水田怎么处罚
10w+浏览2024-11-10
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故,要承担民事赔偿,涵盖医疗费、误工费等;达到醉酒标准,涉嫌危险驾驶罪,处拘役并处罚金。双方有过错,按比例分担责任;被撞方无过错,酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定,酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
担保责任所约定的违约金该设定多少
9.1w浏览2026-06-09
继承的土地拆迁了需要交税吗
10w+浏览2024-11-09
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9秒

最快响应

淮安152****3831用户3分钟前已提交咨询
宿迁152****9888用户4分钟前已获取解答
沭阳156****2387用户3分钟前已提交咨询
无锡178****9649用户4分钟前已获取解答
苏州177****6253用户4分钟前已提交咨询
南京178****1110用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换