律图审稿专业委员会3轮严审

建设工程索赔成立需满足什么前提条件

#施工合同纠纷 最新修订 | 2026-10-14
906浏览
擅长领域:刑事辩护 律所:新疆陆君律师事务所
服务城市:巴音郭楞 电话:18139296333

律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验

推荐理由:于欣律师,执业地区为新疆巴音郭楞,认证执业律所是新疆陆君律师事务所,擅长刑事辩护、建设工程纠纷、债权债务等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:18139296333,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
建设工程索赔成立,得同时满足三个前提条件。
第一个条件是和合同一对照,事件已经让承包人的工程项目成本有了额外支出,或者直接造成工期损失。额外支出就是工程施工里出现了合同约定外的费用,比如发包方要求变更设计,材料、人工费用就增加了;工期损失是工程实际进度比合同约定的进度落后,像不可抗力让工程停工。
第二个条件是,造成费用增加或者工期损失的原因,按照合同约定,不是承包人的行为责任或者风险责任。要是损失是承包人自身管理不善、施工失误等造成的,索赔一般不成立。比如承包人安排施工人员不足,导致工期延误,就不能向发包方索赔。
第三个条件是承包人要按合同规定的程序和时间,提交索赔意向通知和索赔报告。按照相关规定,承包人得在索赔事件发生后的一定时间内,向发包人发出索赔意向通知,并且在发出通知后的规定时间内,提交详细的索赔报告,说明索赔理由和要求赔偿的金额,或者延长的工期。
只有同时满足这三个条件,建设工程索赔才能成立,承包人的索赔请求才可能得到支持。遇到索赔的事,承包人得仔细对照这些条件,按程序操作,保障自己的权益。

案情回顾:

小朱作为承包人承接了小许的建设工程项目。施工过程中,小许要求变更设计,导致材料和人工费用增加。同时,遭遇不可抗力使工程停工,造成工期滞后。小朱认为这属于发包方责任,向小许提出索赔。但小许认为小朱自身管理也存在不善,且小朱未按合同规定程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告,不同意赔偿。

案情分析:

1、从费用和工期损失看,小许要求变更设计造成额外费用支出,不可抗力导致工期损失,满足事件造成承包人工程项目成本额外支出或直接工期损失这一条件。
2、变更设计和不可抗力按合同约定不属于承包人小朱的行为责任或风险责任,但小许提出小朱自身管理不善,需进一步核实是否存在此情况影响索赔成立。
3、小朱未按合同规定程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告,不满足索赔成立的条件,其索赔请求难以得到支持。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
盐城135****9033用户4分钟前已获取解答
宿迁178****5485用户1分钟前已获取解答
苏州134****4840用户3分钟前已获取解答
问题没解答? 125559人选择咨询律师
3969位律师在线平均3分钟响应99%好评
建设工程索赔成立需满足什么前提条件
一键咨询
  • 177****2718用户3分钟前提交了咨询
    142****5231用户1分钟前提交了咨询
    164****0853用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    145****8608用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    130****3234用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    135****3526用户1分钟前提交了咨询
    141****3565用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    170****5744用户4分钟前提交了咨询
    161****0571用户1分钟前提交了咨询
    163****7675用户3分钟前提交了咨询
  • 153****3836用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    156****2582用户1分钟前提交了咨询
    160****1364用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    174****1411用户3分钟前提交了咨询
    168****7875用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    143****6866用户1分钟前提交了咨询
    178****1040用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    174****4117用户2分钟前提交了咨询
    148****5435用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    178****1052用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    178****1427用户2分钟前提交了咨询
    155****6647用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    150****1600用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    178****6766用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    164****2677用户1分钟前提交了咨询
    165****5142用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    164****4027用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    147****7857用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    135****1747用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    153****5083用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    162****8740用户4分钟前提交了咨询
    168****7536用户2分钟前提交了咨询
    160****1464用户1分钟前提交了咨询
    140****6068用户4分钟前提交了咨询
    142****3041用户2分钟前提交了咨询
    152****4042用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    150****4514用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    140****4375用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    163****8472用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    148****1071用户4分钟前提交了咨询
    147****8325用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    177****2141用户1分钟前提交了咨询
    173****2816用户1分钟前提交了咨询
    168****4348用户1分钟前提交了咨询
    150****3385用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    138****3515用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    130****8371用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    162****0631用户4分钟前提交了咨询
    170****6844用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    134****6700用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
南通181****4850用户1分钟前已获取解答
泰州180****6742用户3分钟前已获取解答
南京178****6347用户1分钟前已获取解答
供应商交付不上怎么办
当供应商交付不上时,可先查看合同,若约定了违约责任,可按约定要求其承担责任,如支付违约金、赔偿损失等。若未约定,可与供应商协商解决办法,如重新确定交付时间;协商不成,可收集证据通过法律途径维权,要求其继续履行或解除合同并赔偿损失。
10w+浏览
和朋友一块投资,赔钱了怎么办
和朋友一起投资赔钱后,首先应查看双方签订的投资协议,按协议约定分担损失。若没有协议,根据法律规定,按照各自的出资比例或实际盈余分配比例承担亏损。若协商不成,可通过法律途径解决,由法院依据具体情况判定责任分担。
10w+浏览
跟投股票不返还本金如何处理
跟投股票不返还本金,可先尝试与对方协商,明确本金返还事宜并保留相关证据。若协商无果,可收集交易记录、聊天记录等证据向监管部门投诉。若涉嫌诈骗等犯罪行为,应及时向公安机关报案;也可通过民事诉讼,向法院起诉要求对方返还本金。
10w+浏览
投资没拿回本金法律如何处理
处理投资问题,首先要明确投资形式与合同约定,合法投资按法律法规和合同处理。若有欺诈、违约情况,可通过民事诉讼维权,要收集投资合同、转账记录等证据;涉及非法集资等违法犯罪,应向公安机关报案。处理时需注意三年诉讼时效,还可寻求专业律师帮助,制定合适法律策略维护权益。
10w+浏览
朋友之间投资被骗能立案吗
朋友之间投资被骗能否立案需视情况而定。若达到诈骗罪的立案标准,即诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,公安机关会予以立案;若未达标准,通常无法以诈骗罪立案,但可通过民事诉讼等途径维护权益。
10w+浏览
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9秒

最快响应

南通188****1210用户1分钟前已提交咨询
扬州135****9367用户3分钟前已获取解答
宿迁135****3945用户4分钟前已提交咨询
南京188****5047用户2分钟前已获取解答
镇江156****5766用户3分钟前已提交咨询
无锡188****7500用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换