项目停工期间，误工费由谁来承担
- 律师解析
-
项目停工期间误工费的承担，要根据不同情况来判断。
如果是发包方的原因导致停工，像没按约定提供施工条件、没及时支付工程进度款等，按照《民法典》规定，发包方要承担误工费。发包方要赔偿承包方停工、窝工、倒运等损失和实际费用，这里面就包括人员的误工费。
要是因不可抗力，比如自然灾害、战争等让项目停工，按照公平原则，双方分担损失。一般来说，承包方人员的窝工损失，双方可以协商分担部分误工费。
若因承包方自身问题，比如施工组织不当、技术有问题等造成停工，承包方得自己承担误工费，还可能要赔偿发包方由此遭受的损失。
若因第三方原因，像政府因政策调整要求停工，或者相邻方干扰导致停工，得看合同约定和具体情况。合同有约定的就按约定处理；没约定的话，根据第三方责任大小，要求其承担相应的误工费赔偿责任。
案情回顾:
小许作为发包方与承包方小朱签订了项目施工合同。施工过程中，因发包方小许未及时支付工程进度款，项目停工一段时间。小许认为不应承担误工费，而小朱则要求小许赔偿停工期间的误工费。此外，施工期间还遭遇了自然灾害，双方对于自然灾害导致的停工损失分担也产生了争议。同时，施工还受到相邻方小胡的干扰，对于这部分停工的误工费承担，三方也各执一词。
案情分析:
1、因发包方小许未及时支付工程进度款导致停工，根据《民法典》相关规定，小许应承担承包方小朱因此造成的停工、窝工等损失，包括人员误工费。
2、对于自然灾害导致的停工，根据公平原则，双方应协商分担承包方的人员窝工损失，即部分误工费。
3、因相邻方小胡干扰导致的停工，需看小许和小朱的合同约定，有约定按约定处理；无约定时，可根据小胡责任大小，要求其承担相应的误工费赔偿责任。
0
问题没解答? 125674人选择咨询律师
项目停工期间，误工费由谁来承担
一键咨询
拍卖房子以前欠物业费谁承担
拍卖房子以前欠的物业费，一般由原业主承担。这是由于债务随不动产所有权人而产生，原业主在拥有该房子期间形成了物业费债务。不过若拍卖公告有特别约定由买受人承担，或法院裁定要求买受人负担，也可能由买受人负责缴纳欠费。
10w+浏览
物业有权停业主的水电吗
一般而言，物业无权停业主水电。供水、供电合同主体是业主与供水、供电公司，依《民法典》，用电或用水人逾期不缴费，经催告仍不支付，供水、供电公司可按程序中止供应，但物业无此权利。业主欠缴物业费，物业应合法解决，擅自停水停电致业主损失需担责。若水电自管且合同有约定，依约处理。
10w+浏览
收费停车场内车被划，停车场是否担责
收费停车场内车被划，停车场是否担责需视情况而定。若停车场与车主形成保管合同关系，且停车场存在保管不善的过错，如安保措施不到位等，停车场应担责；若停车场能证明已尽到合理注意义务，则可能无需担责。
10w+浏览
车辆停园区,玻璃损坏物业有责任吗
车辆停在园区玻璃损坏，物业是否有责任需分情况。若物业依合同约定尽到安全保障等管理义务，如设监控、安排巡逻，通常无责；若因物业未履行相关义务，像监控损坏未修、安保巡逻缺失等致车辆玻璃损坏，物业需承担一定责任。
10w+浏览
邻居找事儿,物业不管怎么处理
邻居找事儿物业不管时，可先收集邻居滋事的证据，如视频、照片、聊天记录等。之后可向街道办、居委会等基层组织反映，请求调解；若问题仍未解决，还可报警，通过警方介入处理；也能考虑走法律途径，向法院起诉邻居和物业，维护自身合法权益。
10w+浏览
