律图审稿专业委员会3轮严审

监理没做好致工期延误,责任归哪个

#施工合同纠纷 最新修订 | 2026-11-11
1.3k浏览
擅长领域:刑事辩护 律所:新疆陆君律师事务所
服务城市:巴音郭楞 电话:181-3929-6333

律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验

推荐理由:于欣律师,执业地区为新疆巴音郭楞,认证执业律所是新疆陆君律师事务所,擅长刑事辩护、建设工程纠纷、债权债务等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:18139296333,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
监理没做好使工期延误,责任归属得看具体情况。
要是监理没履行合同约定的职责,像没有效监督工程进度,没及时发现和解决工程问题,导致工期延误,监理要担违约责任。按照《中华人民共和国民法典》,当事人不履行合同义务或履行不符约定,要承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等责任。这时建设单位能依据监理合同,要求监理赔偿因失职造成的损失,像工期延误带来的额外费用。
但要是工期延误是施工方自己的问题,比如施工组织差、人员设备不足,就算监理履职有点瑕疵,只要不是主要原因,主要责任就在施工方。要是工期延误是不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致,各方通常按合同约定分担损失,监理一般不用担全部责任。
确定责任归属,要综合分析监理合同约定、监理履职情况、工期延误的实际原因等因素。建设单位可以先和监理方、施工方协商,协商不成,就通过仲裁或诉讼来解决问题。

案情回顾:

小许作为建设单位负责人与监理方小朱、施工方小李签订工程合同。工程完工时出现工期延误情况。小许认为是小朱未做好监理工作,未有效监督工程进度、解决工程问题才导致延误,要求其承担责任并赔偿损失。但小朱称是小李施工组织不力、人员设备不足导致的,自己虽有履职瑕疵但不是主因。双方为此产生争议,协商无果。

案情分析:

1、若小朱未履行合同约定职责导致工期延误,根据《中华人民共和国民法典》,小朱应承担违约责任,小许可依据监理合同要求小朱赔偿因其失职造成的损失,包含工期延误带来的额外费用等。
2、若工期延误主要是小李自身原因造成,即便小朱有履职瑕疵,主要责任仍在小李。
3、若因不可抗力导致工期延误,各方通常按合同约定分担损失,小朱一般无需承担全部责任。小许可通过仲裁或诉讼解决纠纷。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
南京134****3079用户2分钟前已获取解答
无锡181****1778用户2分钟前已获取解答
徐州181****8174用户3分钟前已获取解答

施工合同纠纷案件·常见问题 更多

问题没解答? 125628人选择咨询律师
6754位律师在线平均3分钟响应99%好评
监理没做好致工期延误,责任归哪个
一键咨询
  • 连云港用户3分钟前提交了咨询
    156****1571用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    168****7446用户4分钟前提交了咨询
    162****4354用户2分钟前提交了咨询
    156****4101用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    168****4321用户4分钟前提交了咨询
    146****3675用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    173****4885用户3分钟前提交了咨询
    162****5327用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    133****3844用户2分钟前提交了咨询
  • 164****7411用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    142****1226用户3分钟前提交了咨询
    173****2712用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    177****1202用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    131****2711用户3分钟前提交了咨询
    162****3681用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    141****5141用户1分钟前提交了咨询
    153****8673用户2分钟前提交了咨询
    146****1614用户3分钟前提交了咨询
    140****4768用户4分钟前提交了咨询
    173****7487用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    141****4431用户2分钟前提交了咨询
    174****2342用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    178****4768用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    166****8121用户1分钟前提交了咨询
    174****8583用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    163****7640用户1分钟前提交了咨询
    150****6026用户1分钟前提交了咨询
    165****6216用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    158****4547用户1分钟前提交了咨询
    178****7238用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    147****8416用户3分钟前提交了咨询
    174****4441用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    174****8368用户2分钟前提交了咨询
    171****0458用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    145****4513用户2分钟前提交了咨询
    167****7484用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    163****3646用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    171****7264用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    167****4074用户4分钟前提交了咨询
    175****1433用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    170****3167用户2分钟前提交了咨询
    171****6825用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    136****6420用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    154****7607用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    157****0202用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    176****0067用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    166****5322用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    138****4038用户3分钟前提交了咨询
    144****1331用户1分钟前提交了咨询
    145****0575用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
泰州188****7595用户2分钟前已获取解答
连云港134****5516用户3分钟前已获取解答
常州134****7111用户3分钟前已获取解答
股东各自经营构成职务侵占罪吗
股东各自经营一般不构成职务侵占罪。职务侵占罪指公司、企业等单位人员利用职务便利,将本单位财物非法占为己有。若股东各自经营未利用职务便利侵占公司财物,通常不构成该罪;若有利用职务之便侵占单位财物行为,则可能构成。
10w+浏览
侵害作品复制权应赔偿多少
10w+浏览2026-05-28
本公司监事代他司和本公司投标可行吗
本公司监事代他司和本公司投标不可行。这种行为可能违反《中华人民共和国招标投标法》等相关法律规定,存在串标、围标等不正当竞争风险。投标活动应遵循公平、公正、公开原则,确保各参与方独立竞争,以保障市场秩序和其他投标人的合法权益。
10w+浏览
店名被侵权同名怎么办
10w+浏览2026-05-10
股东将部分资金自己占用是职务侵占吗
股东将部分资金自己占用是否构成职务侵占,需视情况而定。若股东在公司担任职务且利用职务便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大,就可能构成职务侵占;若未利用职务便利,或不符合数额标准等条件,则不构成。具体认定要结合实际情况和法律规定判断。
10w+浏览
侵权产品没有店铺还会被起诉吗
10w+浏览2026-05-10
公司章程财产怎么分配
公司章程财产分配需遵循法定与约定规则。若章程无特别约定,按股东出资比例分配公司剩余财产;若有约定,则依约定执行,如按特定份额、贡献等方式分配。分配前要先清偿公司债务,以保障债权人权益。
10w+浏览
店名侵权抗辩理由有哪些
10w+浏览2026-05-09
股东家属可以参与经营吗
股东家属本身非公司法律主体,但在一定情形下可参与公司经营。若公司章程无禁止,股东家属可受聘成员工,如担任行政、财务岗,依劳动合同履职,有专业能力还能为公司带来积极作用。若涉及关联交易等可能损害公司利益的情况,需按规定履行程序,擅自为之相关人员担责,关键看章程规定与是否合规。
10w+浏览
侵权纠纷管辖法院怎么确定
10w+浏览2026-05-04
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9秒

最快响应

南京177****2380用户4分钟前已提交咨询
淮安178****8979用户3分钟前已获取解答
南通156****4761用户1分钟前已提交咨询
扬州178****3274用户4分钟前已获取解答
常州152****8216用户2分钟前已提交咨询
连云港135****2933用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换