施工索赔有哪些内容和方式
- 律师解析
-
施工索赔内容：
1.费用索赔，含额外的人工、材料、机械、管理等费用，非承包商原因窝工可索赔人工闲置费。
2.工期索赔，发包人致工程延误，承包商可要求延长工期。
施工索赔方式：
1.协商索赔，双方直接沟通解决。
2.会议索赔，通过专门会议协商。
3.书面索赔，以正式文件提要求。
4.诉讼或仲裁索赔，协商无果时采用。
案情回顾:
某工程中，小朱所在的承包商在施工时因发包人小胡的原因导致工程延误，且出现非承包商原因的窝工情况。承包商产生了额外的人工费、材料费等费用。之后，承包商就费用索赔和工期索赔问题与发包人沟通。双方先进行了协商索赔，但未能达成一致，接着召开会议索赔仍未解决，书面索赔也没有结果，矛盾由此产生。
案情分析:
1、从法律角度看，因发包人原因致使工程延误，承包商依据相关法律有权要求工期索赔，延长工期。
2、对于非承包商原因导致的窝工，承包商额外支出的人工费、材料费、机械费、管理费等费用，属于合理的费用索赔范围，承包商可要求发包人赔偿人工闲置费等费用。
3、在索赔方式上，双方已尝试协商索赔、会议索赔、书面索赔均未解决问题，承包商此时可根据实际情况，通过向法院提起诉讼或根据仲裁协议申请仲裁来解决索赔纠纷。
0
问题没解答? 125330人选择咨询律师
施工索赔有哪些内容和方式
一键咨询
