工程索赔证据怎么提交，有哪些相关规定
- 律师解析
-
索赔证据的提交由施工单位负责，索赔证据的提交分为两种情况：
一种情况是，施工单位在向合同另一方提出索赔申请时需要向其提交索赔证据；
另一种情况是，若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，需要向法庭(或仲裁庭)提交索赔证据。
1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张，谁举证”，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。
中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示范文本也规定了施工单位在索赔过程中承担举证责任。
2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成当施工单位向另一方提出索赔申请时，应在施工合同约定的期限内提交证据。
若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，应当在规定的举证期限内进行。
- 法律依据
-
《中华人民共和国民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
工程索赔的主体一般是考虑索赔权进行和生效处理的施工单位主体，索赔要走工程法律层面规定的实际具体特殊相结合的流程，并且索赔要在法律法规规定的期限范围内完成和执行，未按照约定时间存在延期的情形的，由当事人自身承担责任。
运输索赔其实就是指因为承运人的原因所造成货物在运输以及装卸的过程中所导致的损失，是由货品的主人向承运人或者其他的一些代理人提起损害赔偿的要求。
那么，关于运输索赔的种类有哪些
0
工程款纠纷案件·推荐文章
-
欠条相关法律依据借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。
-
二审上诉还需要提供相关证据材料吗
-
分居满一年，如何收集和提取相关证据证明分居两年需收集:1)租赁合同或分离协议（包括口头确认）;2)官方文书确认分居事实;3)书信和电子邮件中反映的情感矛盾证据。这些将证实双方已自然分居至少两年。
-
工程索赔证据怎么提交？工程索赔即索取赔偿权证据的提交一般由施工单位来履行提交的职责，分为施工单位和另一方当事人直接双方直接进行的索赔证据提交以及双方当事人通过仲裁机构或法院等法律司法中介机构进行的有效且必要的证据提交和处理。
施工合同纠纷
-
国际工程索赔程序有哪些相关内容？1在28天内发出索赔意向通知;2向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3工程师于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;4当该索赔事件持续进行时，施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
施工合同纠纷
-
工伤索赔的相关程序1、由社会保险经办机构对工伤（亡）事故进行调查确定是否属工伤的程2、县以上劳动鉴定委员会对其进行的评定伤残等级3、协商赔偿程序4、与用人单位协商解决不了的，则可以依据劳动仲裁法规提起仲裁程序。5、对劳动仲裁不服的，可以向法院提起诉讼解决。
工伤赔偿标准
问题没解答? 125516人选择咨询律师
工程索赔证据怎么提交，有哪些相关规定
一键咨询
