工程索赔内容有哪些
- 律师解析
-
1.工期索赔：要是因为不是承包商的缘故，让工程给耽误了，那承包商就得向业主申请把工期给延长喽。
像那种恶劣的天气啦，或者是业主那边搞出停工的情况呀。
2.费用索赔：要是因为有额外的工作或者遭受了损失，就可以找业主要补偿费用呢。
比如说人工费用增加啦，像加班啦、窝工啦这些情况；还有材料费增加，像材料涨价之类的；设备费也会增加，像设备闲置啦、租赁费用变高啦等等。
3.利润索赔：要是遇到那些可以索赔的事件，导致工程延期或者成本上升了，承包商就能要求获得相应的利润补偿呢。
4.其他索赔：像是因为变更产生的索赔，还有因为不可抗力引发的索赔等等。
这些索赔的事儿呢，得根据具体的合同条款还有实际的情况，合理地去主张和计算。
案情回顾:
小郑作为承包商与业主小李签订工程合同。施工期间，因小李临时要求停工整改，导致工程延误，同时小郑额外支出人工加班费用、材料因涨价费用增加，工程成本上升。小郑向小李提出工期延长、费用补偿及利润索赔，小李以合同未明确为由拒绝，双方产生争议。
案情分析:
1、依据工期索赔规定，因业主小李原因致工程延误，小郑有权申请延长工期。
2、从费用索赔角度，人工加班、材料涨价等额外费用，小郑可向小李主张补偿。
3、鉴于工程延期和成本上升，符合利润索赔条件，小郑可要求相应利润补偿。
0
消费权益案件·推荐文章
-
工程款包括哪些内容工程款包括的内容是：预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。
-
工程咨询包含哪些内容工程咨询服务涵盖规划、项目、评估及全过程咨询。规划咨询关注总体规划、专项规划等制定；项目咨询涉及投资机会研究、可行性研究报告等编制；评估咨询对规划、项目等进行评估与审查；全过程咨询提供项目决策、实施和运营阶段的解决方案。单位应确保专业与服务范围与备案相符，并建立咨询质量管理体系。
-
建设工程施工合同内容应包括哪些内容建设工程施工合同应明确工程范围、建设周期、中间交工项目时间、工程质量与资金投入、工程款项确定方式（包括中标额、概算投资或施工图预算）、价款计算原则、技术资料交付、材料设备供应责任及工程款拨付结算等关键内容。特别是中间工程的完工时间对整体进度至关重要。合同需保障各方权益，确保工程顺利进行。
-
工程内容减少变更怎么索赔?施工单位违反合同的约定工程内容减少变更，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。
建筑工程法规
-
工程索赔内容有哪些？如何索赔？１、工期延期索赔２、工期加速索赔３、工程变更索赔４、不可预见的外部故障或条件索赔５、不可抗力引起的索赔６、工程终止索赔７、其它索赔，如汇率贬值，汇率变化，物价变化，政策法令变化等原因引起的索赔。
工程款纠纷
-
工程索赔单的内容有哪些一个完整的索赔报告单应包括如下内容：总论部分、根据部分(说明具有索赔的权利-索赔能否成立的关键，主要包括以下内容：索赔事件的发生情况、已递交的索赔意向通知书、索赔事件的处理过程、索赔要求的合同根据、所附的证据资料、计算部分、证据部分(索赔报告的重要组成部分。
工程款纠纷
问题没解答? 125412人选择咨询律师
工程索赔内容有哪些
一键咨询
工程索赔内容有哪些？如何索赔？
１、工期延期索赔２、工期加速索赔３、工程变更索赔４、不可预见的外部故障或条件索赔５、不可抗力引起的索赔６、工程终止索赔７、其它索赔，如汇率贬值，汇率变化，物价变化，政策法令变化等原因引起的索赔。
10w+浏览
建设工程纠纷工程索赔内容有哪些
1w浏览2025-02-15
工伤索赔，索赔程序
10w+浏览2024-02-24
工程索赔单的内容有哪些
一个完整的索赔报告单应包括如下内容：总论部分、根据部分(说明具有索赔的权利-索赔能否成立的关键，主要包括以下内容：索赔事件的发生情况、已递交的索赔意向通知书、索赔事件的处理过程、索赔要求的合同根据、所附的证据资料、计算部分、证据部分(索赔报告的重要组成部分。
10w+浏览
建设工程纠纷建筑工程索赔报告包含的内容有哪些
工程索赔的内容：1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔。2、发包人违约引起的索赔。3、合同错误引起的索赔。如合同条文不全，错误，矛盾等设计图纸，技术规范错误等。4、合同变更引起的索赔。因发包人提出工程延期，加速或工程终止的合同条件发生变化，致使承包人的利益受损而向发包人提出的索赔。
1w浏览2025-01-27
工程索赔与反索赔
10w+浏览2024-10-11
工程内容减少变更怎么索赔?
施工单位违反合同的约定工程内容减少变更，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。
10w+浏览
建设工程纠纷工程款包括哪些内容
工程款包括的内容是：预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。
1w浏览2025-01-10
工程索赔及反索赔
10w+浏览2024-11-23
国际工程索赔程序有哪些相关内容？
1在28天内发出索赔意向通知;2向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3工程师于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;4当该索赔事件持续进行时，施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
10w+浏览
建设工程纠纷建设工程施工合同内容应包括哪些内容
建设工程施工合同应明确工程范围、建设周期、中间交工项目时间、工程质量与资金投入、工程款项确定方式（包括中标额、概算投资或施工图预算）、价款计算原则、技术资料交付、材料设备供应责任及工程款拨付结算等关键内容。特别是中间工程的完工时间对整体进度至关重要。合同需保障各方权益，确保工程顺利进行。
1w浏览2024-06-27
施工索赔和工程索赔
10w+浏览2024-11-07
工期索赔内容有哪些？
索赔工期损失，首先要了解承包人工期索赔的目的;其次是发包人对于工期延长的两个解决办法也是减少工期延长造成损失的有效办法;最后需要注意索赔工期损失的注意事项。工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录。
10w+浏览
建设工程纠纷工程预算包含哪些内容
建筑工程预算包括：1、工程造价计算表；2、工料汇总表；3、各分部工程预算表组成；4、编制工程预算书。工程预算书是工程预算或施工图预算的最终成果文件。是实施设计图纸的重要依据。工程预算书一般由预算书封面;预算编制说明;工程造价计算表;工料汇总表;各分部工程预算表;设计修改变更通知几部分组成。
1w浏览2024-09-16
工程索赔的索赔方法
10w+浏览2024-10-14
