产品购销合同模板的格式是怎样的

最新修订 | 2024-08-24
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:5年
专家导读 产品购销合同应该先写标题,合同开头对销货方和购货方的基本信息进行介绍,正文的内容包括产品的数量,规格,质量要求,价格,交货时间,违约责任等,结尾是销货方、购货方的签名时间及银行账户等信息。购销合同的详细条款不是法律统一规定的。
产品购销合同模板的格式是怎样的

一、产品购销合同模板的格式是怎样的?

产品购销合同

销货方:________(以下简称甲方)

购货方:________(以下简称乙方)

签约时间:______________

签约地点:______________

第一条 经购销双方协商交易活动,必须履行本合同条款。具体品类(种),需签订要货成交单,并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力

签订成交单,除上级规定按计划分配成交外,其余商品一律采取自由选购,看样成交的方式。

第二条 合同签订后,不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因,确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因,经双方协商同意后,可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方,并将“合同变更通知单”寄给对方,办理变更或解除合同的手续。

按乙方指定花色、品种、规格生产的商品,在安排生产后,双方都需严格执行合同。如需变更,由此而产生的损失,乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同,其损失,甲方负担。

第三条 成交单中的商品价格,由双方当事人商议决定,或以国家定价决定。

签订合同时,确定价格有困难,可以暂定价格成交,上下幅度双方商定。

国家定价的商品,在合同规定的交(提)货期限内,如遇国家或地方行政部门调整价格,按交货(指运出)时的价格执行。

逾期交货的,如遇价格上调时,按原价执行;遇价格下调时,按新价执行。逾期提货的,遇价格上调时,按新价执行,遇价格下调时,按原价执行。由于调整价格而发生的差价,购销双方另行结算。

第四条 运输方式及运输费用等费用,由双方当事人协商决定。

第五条 各类商品质量标准,甲方严格执行合同规定的质量标准,保证商品质量。

第六条 商品包装,必须牢固,甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求,双方应具体合同中注明,增加的包装费用,由乙方负担。

第七条 商品调拨,应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货;季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货;当令商品,零配件和数量较少的品种,可一次发货。

第八条 对有有效期限的商品,其有效期在2/3以上的,甲方可以发货;有效期在2/3以下的,甲方应征得乙方同意后才能发货。

第九条 甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站(港)委托承运单位发运,力求装足容量或吨位,以节约费用。

如一方需要变更运输路线、工具、到达站时,应及时通知对方,并进行协商,取得一致意见后,再办理发运,由此而影响合同期限,不以违约处理。

第十条 商品从到达承运部门时起,所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故,由乙方负责向承运部门交涉赔偿,需要甲方协助时,甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题,应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查,及时向有关责任方提出索赔;若因有关单据未能随货同行,货到后,乙方可先向承运部门具结接收,同时立即通知甲方,甲方在接到通知后5日内答复;属于多发、错运商品,乙方应做好详细记录,妥为保管,收货后10日内通知甲方,不能自行动用,因此而发生的一切费用由甲方负担。

第十一条 商品的外包装完整,发现溢缺、残损串错和商品质量等问题,在货到半年内(贵重商品在7天内),责任确属甲方的,乙方可向甲方提出查询。

发现商品霉烂变质,应在30天内通知甲方,经双方共同研究,明确责任,损失由责任方负担。

接收进口商品和外贸库存转内销的商品,因关系到外贸查询,查询期为乙方收货后的60天,逾期甲方不再受理。

乙方向甲方提出查询时,应填写“查询单”,一货一单,不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料,并保留实物;甲方接到“查询单”后,10日内作出答复,要在30天内处理完毕。

为减少部分查询业务,凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在5元以下均不做查询处理(零件除外)。对笨重商品的查询(如缝纫机头、部件等的残品)乙方将残品直接寄运工厂,查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。

第十二条 商品货款、运杂费等款项的结算,购销双方应按中国人民银行结算办法的规定,商定适宜的结算方式,及时妥善办理。

货款结算中,要遵守结算纪律,坚持“钱货两清”原则,分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业,异地货款结算可采用“托收承付”结算方式;对情况不明的交易单位,可采用信用证结算方式,或先收款后付货。

第十三条 甲、乙双方的任何一方有违约行为的,应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的,如违约金不足以抵补损失时,还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。

1、甲、乙两方所签订的具体合同要求,一方未能履行或未能完全履行合同时,应向对方支付违约合同货款总值______%的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的,不按违约处理。

2、自提商品,甲方未能按期发货,应负逾期交货责任,并承担乙方因此而支付的实际费用;乙方未按期提货,应按中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向甲方偿付逾期提货的违约金,并承担甲方实际支付的保管费用。

3、甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内实际支付的费用,应由甲方负担,乙方逾期付款的,应按照人民银行有关逾期付款的规定,向甲方偿付逾期付款违约金

4、对应偿付的违约金,赔偿金,保管、保养费用和各种经济损失,应在明确责任后,10天内主动汇给对方,否则,按逾期付款处理,但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。

第十四条 甲、乙两方履行合同,发生纠纷时,应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。(两者选一)

第十五条 本合同一式4份,甲、乙两方各执2份,并送交当地人民银行及有关部门,监督执行。

第十六条 本合同(协议)双方签章,依法生效,有效期为1年,期满双方如无异议,合同自动延长。凡涉及日期的,按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。

开户银行:______________        开户银行:______________

帐号:__________________        帐号:__________________

地址:__________________        地址:__________________

传真:__________________        传真:__________________

电话:__________________        电话:__________________

销货方(甲方)签章:________       购货方(乙方)签章:______

________年____月____日

二、产品购销合同生效的基本条件是什么?

(一)行为人具有相应的民事行为能力;

(二)意思表示真实;

(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

通过以上范文给大家介绍了一下产品购销合同基本格式,但并不是所有购销合同的详细条款都必须如此,像是产品购销合同当中的违约金标准,可以根据购买的产品的数量、价格等因素确定,不是固定的。


立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文7k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6467位律师在线平均3分钟响应99%好评
产品购销合同模板的格式是怎样的
一键咨询
  • 157****3626用户3分钟前提交了咨询
    168****4050用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    168****6361用户2分钟前提交了咨询
    154****8347用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    144****8211用户3分钟前提交了咨询
    168****7738用户4分钟前提交了咨询
    158****4804用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    167****1805用户1分钟前提交了咨询
    141****6145用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
  • 157****6568用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    140****0443用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    172****2080用户2分钟前提交了咨询
    150****0820用户2分钟前提交了咨询
    164****5413用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    150****1511用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询

合同纠纷·推荐文章

为你推荐
常州188****4200用户1分钟前已获取解答
徐州156****3411用户1分钟前已获取解答
扬州188****8647用户3分钟前已获取解答
小商品购销合同模板的格式是怎样的
一般商品购销合同模板的格式都是居中为购销合同的标题,开头是供货单位和购货单位的相关信息,正文的内容包括商品的名称,品种,规格,质量,商品价结算,验收方法,违约责任等基本条款,结尾是供货单位和供货单位的签名及时间。
10w+浏览
合同事务
我在公司是负责食品采购的,所以我想知道关于食品原料采购合同模板是什么样子的格式呢
[律师回复] 甲方(需方):_____乙方(供货商):   本学期由_____为甲方食堂供应_____。为了保护供需双方的合法权益,并让甲方用上安全卫生的放心食品,确保甲方全体师生员工的身心健康,经甲、乙双方共同协商后,特签定供货合同如下:   <br/>1、乙方必须将本公司(或本商店)合法有效的营业执照、卫生许可证原件送交甲方查验,并向甲方提供本公司(或商店)的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及公司(或商店)经营负责人身份证复印件(供甲方备案)。   <br/>2、乙方必须按甲方指定的食品(原料、调料)品名、规格、数量等要求及时进行供货。乙方供货不符合要求的,甲方有权立即退货。   <br/>3、乙方所供食品(原料、调料)的卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求,如因食品(原料、调料)本身质量问题而引起甲方出现食物中毒等食品安全事故,由乙方承担一切法律责任及经济责任。   <br/>4、乙方有义务向甲方提供甲方所需要的有关食品资料:食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及食品检测报告等。   <br/>5、乙方向甲方供应的食品(原料、调料)价格按照批发价或优惠价确定。   <br/>6、货款按月结清。   <br/>7、本合同未尽事宜由甲乙双方协商并进行补充。   <br/>8、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同执行时间为一学期:自200 年 月 日起至200 年 月 日止,合同期满另行续订。   甲方(盖章):乙方(盖章)   法定代表或代理人签名:经营负责人签名:   电话:电话:   地址:地址:
23浏览
购销合同模板表格
10w+浏览2024-11-12
原料购销合同模板的格式是怎样的
原材料购销合同模板的格式是居中为合同标题,开头是购货方和销货方的相关信息,正文的条款包括购买的原材料的类型,数量,质量要求,产品的规格,价格,付款方式,违约责任,交货地点,交货时间等。在结尾的部分应该有购货方和销货方的名称及签合同的时间。
10w+浏览
合同事务
我朋友最近说他买了个房子,然后我就想跟大家咨询一下这个商品房买卖合同模板是咋写的?
[律师回复] 根据《江阴市关于全面实施商品房买卖合同网上签约的通知》精神,江阴全市范围内2006年11月16日后取得预售许可证的商品房楼盘,均须通过江阴房产网的备案系统对买卖合同进行备案并打印,买卖双方签字认可后生效。合同未经备案的商品房,不能办理抵押,不能申请办理房屋所有权证。<br/>一、商品房合同备案程序如下:<br/>1、开发企业与买受人就预售的房屋协商;<br/>2、经双方当事人协商确认后,开发商通过网上销售平台填写《江阴市商品房买卖合同》的内容,网上提交后,系统自动生成买卖合同;<br/>3、开发商从网上打印合同,双方当事人签字盖章生效;<br/>4、买受人可凭打印的合同,在江阴市商品房信息发布平台上查询所购房屋的预(销)售情况。<br/>二、商品房合同的变更<br/>商品房买卖合同网上签约后,经买卖双方协商一致,需要变更合同主体以外的商品房买卖合同条款的,买卖双方应当持网上打印的合同、合同变更申请表、买方身份证明等材料到市行政服务中心房产交易中心窗口办理相关手续。<br/>对确系直系亲属间更名或同户籍成员之间的增减或更名的,经合同双方同意,须提供户口薄、结婚证(或户籍管理部门的证明)、网上打印的合同、合同注销申请表及其它规定的登记材料,到市行政服务中心房产交易中心窗口办理相关手续。<br/>三、商品房合同的注销<br/>买卖合同网上签约后,经买卖双方协商一致,需要解除商品房买卖合同的,买卖双方应当持网上打印的买卖合同、解除合同的书面协议、合同注销申请表及其它规定的登记材料,到市行政服务中心房产交易中心窗口办理相关手续。<br/>需要值得注意的是:<br/>1、合同的变更和注销的前提必须是买卖协商达成一致,因此,需要对商品房合同进行变更或注销时,购房者第一步首先要做的是和开发商进行协商,开发商同意后,方可对买卖合同进行变更或注销。自然,如果通过法院诉讼另当别论,在实务中,通常基本是和开发商进行协商解决这种方式进行解决。<br/>2、如果购房者签订了商品房买卖合同,并申请了银行贷款,那合同变更或注销必须取得抵押权人银行的同意方可办理变更或注销,否则只能还清贷款后,才能办理。<br/>3、需要对合同进行注销的,在和开发商协商达成共识后,至市行政服务中心房产交易中心窗口办理注销手续。法院裁决也可注销合同,通过法院判决,手续较为繁琐。<br/>4、在中国境内取得土地、房屋权属的企业和个人,应当依法缴纳契税。购房者有缴纳契税的义务。交纳契税时的税率是根据合同签订日的时间确定的。
13浏览
购销合同格式模版
10w+浏览2024-10-01
职务作品劳动合同模板的格式是什么
劳动合同模板的格式通常都是标题,正文和结尾这三个部分组成,主要就是劳动合同的正文,劳动合同的正文当中首先是劳资双方的一些详细信息,然后除了劳动合同的期限,工资待遇,劳动纪律等这些条款之外,也可针对植物作品进行详细的约定。
10w+浏览
知识产权
我最近要和男朋友结婚了,所以现在要买房子,想问一下全款房购房合同模板是什么格式呢?
[律师回复] 甲方: 身份证号:   乙方: 身份证号:   <br/>一、甲乙双方基于客观真实的情况共同作出以下约定:   <br/>1、201年月日,甲方委托乙方以乙方名义为甲方购买_市_区___小区_楼_单元_门房屋一套,乙方接受甲方的委托。   <br/>2、甲方已于201年_月_日以乙方名义与_________有限公司(下称“开发商”)签订认购协议书,该认购协议书的权利义务由甲方享有及承担。   <br/>3、由甲方以乙方名义签订《商品房买卖合同》申请银行按揭贷款及办理购房的所有相关手续,甲乙双方均认可银行首付款及每月的按揭贷款等所有购房相关费用全部由甲方支付,甲方是实际出资人。   <br/>二、甲乙双方经协商一致、诚实信用的基础上达成如下协议,双方共同严格遵守。   <br/>1、乙方代甲方购买的_市_区___小区_楼_单元_门房屋所有权归甲方所有,甲方享有该房屋占有、使用、收益及处分的权利,乙方对受甲方委托购买的房屋无权行使甲方享有的前述权利,亦不得对受甲方委托购买的房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与。   <br/>2、购房首付款、按揭还款、抵押费、保险费,所有交款凭据由甲方保管,乙方有义务协助甲方办理交款手续。   <br/>3、_市_区___小区_楼_单元_门房屋产权证暂办至乙方名下,产权证由甲方保管,甲方有权在任何时间将产权变更至本人名下,或转让、出租及抵押该房屋,乙方应当协助甲方办理相关手续,不得拒绝。   <br/>4、乙方因代理甲方购房的合理交通费、误工费、通讯费等费用由甲方承担。   <br/>5、乙方有义务将本协议代理购房事宜通知乙方的所有利害关系人(包括但不限于父母、子女及配偶),保证其利害关系人不得主张_市_区___小区_楼_单元_门房屋所有权利。   <br/>6、甲方有权随时解除本协议,解除本协议后,乙方有义务协助将受甲方委托购买的房屋更名到甲方指定名下。   <br/>7、甲方对该房屋进行的装修及在该房屋内添置的所有家具、家电及物品均归甲方所有。   <br/>8、乙方应当恪守诚信,受甲方委托购买的房屋在其名下时不得侵害甲方的利益,如果乙方对受甲方委托购买的房屋进行毁损,乙方应当负责全额赔偿;如乙方恶意侵占、转卖、抵押及赠与该房屋,乙方应当按房屋当时市场价格给予甲方赔偿。   <br/>9、乙方不得随意解除本协议,不得拒绝、拖延履行代理购房的协助义务,如随意解除本协议或拒绝、拖延履行代理购房的协助义务给甲方造成损失的,乙方负责全额赔偿。   <br/>10、争议的解决方式:   1)双方友好协商。   2)诉至房产所在地的人民法院。   1<br/>1、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后成立。   1<br/>2、本协议自_市_区___小区_楼_单元_门房屋证办理之日起生效。
58浏览
医疗报销申请格式模板
10w+浏览2024-10-05
五金交电购销合同模板的格式是怎样的
五金交电购销合同的模板都是居中为标题,开头是购货方和销货方的一些基本信息,正本的条款应该对当事人购买的五金交电的数量、质量、规格进行介绍,其次就是合同价款、付款方式,违约责任,交货时间,运输方式等条款,结尾是双方的签名及合同的签订日期。
10w+浏览
合同事务
产品购销合同表格模板
10w+浏览2024-11-10
模具钢板采购合同的格式
10w+浏览2023-09-03
律图 > 法律知识 > 合同事务 > 合同纠纷 > 产品购销合同模板的格式是怎样的
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州188****8131用户4分钟前已提交咨询
南京181****2058用户1分钟前已获取解答
扬州178****1563用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换