工程中标后发包方迟迟不开工怎样索赔的?

最新修订 | 2025-05-21
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:108人
专家导读 建筑工程中标之后未开工,可以协商确认索赔的标准,也可以去法院起诉,由法院来判决赔偿问题,对建筑工程来说,是需要签订工程合同的,要明确建筑双方的权利和义务,要保证建筑工程的质量问题。
工程中标后发包方迟迟不开工怎样索赔的?

一、工程中标后发包方迟迟不开工怎样索赔的?

按协议约定的协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用。

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

二、如何控制建筑工程质量?

(一)施工准备控制

指在各工程对象正式施工活动开始前,对各项准备工作及影响质量的各因素进行控制,这是确保施工质量的先决条件。

(二)施工过程控制

指在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制,包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有关管理者的监控行为。

(三)竣工验收控制

是指对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品及有关方面的质量进行控制。

三、建筑工程保险的被保险人都有哪些?

(一)工程所有人,即建筑工程的最后所有者。

(二)工程承包人,即负责承建该项工程的施工单位,可分为主承包人和分承包人,分承包人是向主承包人承包部分工程的施工单位。

(三)技术顾问,即由所有人聘请的建筑师、设计师、工程师和其他专业顾问,代表所有人监督工程合同执行的单位或个人。

(四)其他关系方,如贷款银行或债权人等。当存在多个被保险人时,一般由一方出面投保,并负责支付保费,申报保险期间风险变动情况,提出原始索赔等。

工程中标后发包方迟迟不开工,可以协商确认索赔的标准,在施工准备阶段,可以控制建设工程的质量,这也是保证质量的先决条件,在施工过程中,施工单位要按照合同的约定执行,不能使用劣质产品进行施工,竣工之后,要对建筑工程的质量进行验收。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.2k字,预估阅读时间8分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3907位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程中标后发包方迟迟不开工怎样索赔的?
一键咨询
  • 140****6612用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    160****6358用户4分钟前提交了咨询
    175****5035用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    163****7154用户3分钟前提交了咨询
    157****0537用户2分钟前提交了咨询
    165****2770用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    161****1460用户4分钟前提交了咨询
    144****3325用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
  • 136****4207用户3分钟前提交了咨询
    176****3433用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    137****1545用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    130****7734用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    147****6472用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    131****7588用户3分钟前提交了咨询
    150****5068用户1分钟前提交了咨询

工程款纠纷·推荐文章

律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 工程款纠纷 > 工程中标后发包方迟迟不开工怎样索赔的?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

徐州152****8821用户2分钟前已提交咨询
镇江181****3557用户2分钟前已获取解答
泰州135****4481用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换