建筑合同延期违约金规定是什么?

最新修订 | 2024-08-26
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:5年
专家导读 很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与建筑合同延期违约金规定是什么,工程施工合同违约金最高赔偿上限是多少?相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
建筑合同延期违约金规定是什么?

一、建筑合同延期违约金规定是什么

建筑合同延期违约金规定是双方当事人可以关于违约金的协商来进行确定。

工程合同违约金的约定是双方当事人可以自由的约定具体的违约金的支付的金额,施工违约合同协议书是需要承担违约金或者是利用一些其他的方式来承担一定的违约责任的。

建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。

如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。

二、工程施工合同违约金最高赔偿上限是多少

违约金是由合同当事人约定的概念,如果未约定则不存在违约金支付问题。

违约金上限属于约定违约金的范畴,是否设定,如何设定亦取决于合同当事人的决定,法律并不进行干涉。

需要注意的是,约定违约金上限并不意味着违约方的违约赔偿责任即以该上限为准。

民法典》第585规定:

“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;

约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

”根据该规定可以看出,即使合同中约定了违约金(包括上限),如果违约金不足以弥补因违约行为给守约方造成的损失,守约方也是可以要求增加的。

也就是说,违约金或者违约金上限是不能完全限制违约方所需承担的损失赔偿责任的。

按照《民法典》第585条第2款规定,如果违约金高于守约方的实际损失,违约方也可以要求降低,只不过需要达到“过分高于”的程度才会被允许予以调整。

这体现了违约金的惩罚性特点。

在当代社会,现在建筑类型的合同都是需要签订书面的协议书的,这样能够将双方当事人的权利义务予以固定,日后如果发生一些矛盾或者是纠纷的话,就直接的到法院来进行起诉,其中可以规定违约金条款。

查看了上面文章的内容,相信已经已经对您的问题进行了解答。实践中我们遇到法律方面的问题时,需要沉着冷静的面对并解决,必要时可以寻求法律专业人士的帮助。此外,我们还整理了一些其他方面的法律知识,希望能够帮助到您。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.5k字,预估阅读时间12分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6025位律师在线平均3分钟响应99%好评
建筑合同延期违约金规定是什么?
一键咨询
  • 147****5025用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    176****6381用户2分钟前提交了咨询
    156****7768用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    166****1503用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    160****3176用户3分钟前提交了咨询
    143****2850用户4分钟前提交了咨询
    171****4483用户2分钟前提交了咨询
  • 苏州用户3分钟前提交了咨询
    143****5817用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    142****5618用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    138****2670用户4分钟前提交了咨询
    134****1068用户1分钟前提交了咨询
    161****4282用户3分钟前提交了咨询
    143****6466用户3分钟前提交了咨询
    146****4350用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    171****8247用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询

施工合同纠纷·推荐文章

为你推荐
南通135****9545用户3分钟前已获取解答
常州152****8237用户4分钟前已获取解答
扬州181****5979用户4分钟前已获取解答
建筑合同延期违约金规定是什么?
建筑合同延期违约金规定是双方当事人可以关于违约金的协商来进行确定。如果双方当事人协商不能够确定的情况之下,就按照实际损失来进行确定,一般情况下过分高于实际损失,就可以请求调整。
10w+浏览
合同事务
延期交房违规建筑怎么处理
违建处理:未获许可或违规施工,政府勒令停工;允许整改,超标罚款,比例5%-10%;无法补救则限时拆除,逾期将依法没收或罚款,最高不超过工程造价10%。
12浏览 2024-05-07
建筑工程延期交付违约金怎么计算?
首先违约金的计算依据是合同总价,合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理,约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。如果合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。
10w+浏览
合同事务
建筑工程合同法对违约金的规定
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
5浏览 2024-09-12
建筑工程延期违约金上限是多少钱?
一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。约定的违约金低于造成的损失,当事人可以请求法院予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失,当事人可以请求法院适当减少。
10w+浏览
建设工程纠纷
建筑合同违约金法律怎么规定呢
建筑合同违约金数额是多少需要看合同中约定的是怎样的。一般约定的违约金不会超过实际损失的30%,如果违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求法院或者仲裁机构适当减少。 对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。
6浏览 2024-09-05
建筑施工合同延期违约金怎么规定?
建筑施工合同延期的一般是合同价款的5%,如果承包方延期需要支付违约金。如果是出包方违约造成的设备、资金、材料、场地等不能按时到位导致承包方停工窝工,从而发生工程延期的损失有出包方承担责任。
10w+浏览
建设工程纠纷
建筑合同违约金法律是怎么规定的
建筑合同违约金数额是多少需要看合同中约定的是怎样的。一般约定的违约金不会超过实际损失的30%,如果违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求法院或者仲裁机构适当减少。对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。
29浏览 2024-10-29
建筑工程延期交付违约金如何计算
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对建筑工程延期交付违约金如何计算进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
建设工程纠纷
建筑工程合同违约金的规定是什么
当事人可以约定一方违约,应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
10浏览 2025-01-30
律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 施工合同纠纷 > 建筑合同延期违约金规定是什么?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡181****1746用户1分钟前已提交咨询
南通180****9824用户1分钟前已获取解答
镇江152****3238用户3分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换