财产损失导致误工怎么赔偿

最新修订 | 2024-04-21
浏览10w+
刘斌律师
刘斌律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:183人
专家导读 财产损毁赔偿不包括误工费。若因侵权行为造成身体伤害、费用支出等,责任人应赔偿医疗、护理、交通等合理费用及因无法工作导致的收入损失。致残还需赔偿辅助器具费用和残疾赔偿金;致死则需承担丧葬费和死亡赔偿金。财产损失按市场价值或其他方法计算,只赔偿实际物质损失。仅当责任人的行为侵犯人身权利,造成严重身心伤害时,才需赔偿误工费。
财产损失导致误工怎么赔偿

一、财产损失导致误工怎么赔偿

对于财产损毁情况下的赔偿事宜,它并不包括当事人因此而产生的误工费。

如果某人因为遭受某种侵权行为,如身体受到某种程度的损伤、费用支付等等,那么针对这种情况,责任人应该要赔偿当事人所花费的所有合理合法的医疗费用护理费用、交通费用及在治疗与恢复过程中所产生的各种必要的支出,并且还要补偿当事人因为无法工作而导致的收入损失。

当责任人的行为引发当事人身体残疾时,他们不仅要承担上述责任,而且还需赔偿当事人相应的残疾生活辅助器具费用和残疾赔偿金

当责任人的行为导致当事人致命时,他们除了需要承担上述责任之外,还需要承担丧葬费死亡赔偿金

如果某人因为违法行为而造成他人的财产损失,那么根据受损时的市场价值或其他适宜的方法来计算这些损失,也就是只对实际的物质损失进行赔偿即可。

只有当责任人的行为侵犯了别人的人身权利,给别人带来严重身心伤害的时候,他们才有可能面临误工费的赔偿要求。《民法典》第一千一百八十四条【财产损失计算方式】侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。

二、财产损失多少钱可以判刑

损坏财物5000元以上够刑事案件,这实际上就是根据我们国家相关司法解释当中所作出的规定,如果说故意的毁坏他人的财产,已经造成损失5000元以上的,或者是故意毁坏他人财产达到三次以上的,都是需要对此进行刑事追究。意毁坏公私财物,数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑拘役或者罚金。《中华人民共和国刑法》第二百七十五条

【故意毁坏财物罪】故意毁坏公私财物,数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑。

法律是一种强大的工具,它可以保护弱者,制约强者,维护社会的公正和公平。但是,法律的力量并不仅仅在于它的规定和惩罚,更在于我们每个人的理解和遵守。正如本文的标题所提出的问题,“财产损失导致误工怎么赔偿”,我们每个人都有责任和义务去学习和理解法律,去遵守法律,去维护法律的尊严和权威。只有这样,我们才能真正实现法治社会的理想,才能真正实现公正和公平。律图有在线律师,如果您有任何的疑惑,欢迎您随时咨询。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.2k字,预估阅读时间11分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6531位律师在线平均3分钟响应99%好评
财产损失导致误工怎么赔偿
一键咨询
  • 164****7647用户4分钟前提交了咨询
    171****3720用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    174****8448用户4分钟前提交了咨询
    155****4305用户2分钟前提交了咨询
    165****8580用户3分钟前提交了咨询
    165****3528用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    143****3837用户1分钟前提交了咨询
    142****5001用户3分钟前提交了咨询
    130****7337用户3分钟前提交了咨询
    155****1137用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    177****2446用户2分钟前提交了咨询
  • 174****2266用户4分钟前提交了咨询
    162****7202用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    167****4655用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    140****1543用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询

财产侵权·推荐文章

为你推荐
盐城152****2650用户3分钟前已获取解答
常州152****9230用户3分钟前已获取解答
泰州135****6085用户1分钟前已获取解答
财产损失导致误工怎么赔偿
财产损毁赔偿不包括误工费。若因侵权行为造成身体伤害、费用支出等,责任人应赔偿医疗、护理、交通等合理费用及因无法工作导致的收入损失。致残还需赔偿辅助器具费用和残疾赔偿金;致死则需承担丧葬费和死亡赔偿金。财产损失按市场价值或其他方法计算,只赔偿实际物质损失。仅当责任人的行为侵犯人身权利,造成严重身心伤害时,才需赔偿误工费。
10w+浏览
损害赔偿
过失导致损坏财产的处罚是哪些
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与过失导致损坏财产的处罚是哪些相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
婚姻家庭
过失导致损毁他人财物需要赔偿吗
故事导致毁坏他人财物也是需要进行赔偿的,赔偿的金额可以双方自行协商决定,也可以按照损失发生的时候,当时物品的市场价格来进行赔偿计算。如果没办法进行计算市场价格的话,也可以由专门的鉴定机构来进行计算。
10w+浏览
诉讼仲裁
工期延误导致的损失赔偿问题
[律师回复] 您好,针对您的工期延误导致的损失赔偿问题问题解答如下, 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:<br/>1、甲方原因;<br/>2、甲方风险;<br/>3、工期变更;<br/>4、自然风险;<br/>5、<br/>第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有<br/>第一种情况,承包人可以获得利润索赔。法律依据:《中华人民共和国合同法》<br/>第一百零七条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。《中华人民共和国合同法》<br/>第二百八十三条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国合同法》<br/>第二百八十四:条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
449浏览
交通事故导致的财产损失怎样赔偿?
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着交通事故导致的财产损失怎样赔偿的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
交通事故
交通事故导致的财产损失如何赔偿?
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和交通事故导致的财产损失如何赔偿相关的法律规定。
10w+浏览
交通事故
律图 > 法律知识 > 损害赔偿 > 财产侵权 > 财产损失导致误工怎么赔偿
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡177****6470用户2分钟前已提交咨询
南京177****8655用户1分钟前已获取解答
常州177****1785用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换