消防工程承包合同书是怎样的?

最新修订 | 2024-06-25
浏览10w+
沈园律师
沈园律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:6年
专家导读 1、写明发包方与总承包方.分包方信息。2、甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下。3、内容:工程概况.各方职责与承包范围等。4、结尾:各方签字盖章生效。
消防工程承包合同书是怎样的?

一个建筑从设计到施工完成,会有许多不同的施工环节。这些不同的施工环节也会由专业的承包商承担,而建筑项目的发包方则会与这些承包商签订一份工程承包合同。今天我们要了解的是消防工程,它是建筑工程中一个十分重要的环节。我们一起来了解一下消防工程承包合同书是怎样的?

消防工程承包合同书

发包方:    有限公司    以下简称甲方

承包方:           以下简称乙方

分包方:            以下简称丙方

甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:

一、工程概况

1、工程名称:   有限公司一期消防工程

2、设计单位:

3、工程地点:  路

二、各方职责

甲方:  乙方:  丙方:  技术文件和承包范围

技术文件:

1、(一期工程)施工图

2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审[  ]第  号

3、施工图审查报告

4、(二期工程)消防系统图

5、投标文件(预算书)

承包范围:

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条 工程造价

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价   万元(其中包括如下费用)。

1、总包管理费3%

2、市场价格风险调整的不可预见费用

3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)

5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。

第二条 工期要求和开工日期

1、工期要求:

主厂房:  天(到  年 月  日止)起始时间要明确

展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

第三条 质量要求和评定标准

1、质量要求:合格并符合消防和设计要求

2、评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条 安全生产规范执行

必须符合国家和杭州市有关规定要求。

第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求

1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。

第六条 工期、质量保证金

1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金  万元,工期保证金 万元,文明、安全保证金 万元)。

2、项目保证金的支付:

本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金 万元。

3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

第七条 工程价款及支付方式

1、 房屋结顶 天,甲方支付给丙方  万元;

2、 丙方支付给乙方总包管理费  %(   万元);

3、 房屋结顶后,按每月完成工程量的 %支付;

4、 竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %;

5、 余款 万元(其中  万元作为工程保修金),在满一年后支付  万元, 万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

6、 接受工程价款的

单位名称:

帐号:

开户银行:

第八条 工程质量保修  保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起  小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。

第九条 违约责任及处理

1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金  万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计  元/天计算罚金支付给甲方。

2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,  万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将  万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按  元/天计取。

5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次  元/次。

第十一条 其它

1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。

2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。

3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。

5、本协议履行地为本工程所在地。

6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。

甲方:         乙方:      丙方:

代表:         代表:       代表:

年  月  日

工程造价和工程质量标准都作了具体的规定。消防工程的质量对于建筑来说十分重要,如果消防工程质量不过关,后期建筑就无法在火灾等特殊情况下有良好的消防能力。只有在合同中对以上事项进行约定,才能更好地保障工程施工质量。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文6.8k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读

拓展阅读

· 年普法人次15亿+
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3081位律师在线平均3分钟响应99%好评
消防工程承包合同书是怎样的?
一键咨询
  • 176****5627用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    130****2814用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    161****7457用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    155****3131用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    167****3670用户1分钟前提交了咨询
    146****0812用户3分钟前提交了咨询
    146****4002用户3分钟前提交了咨询
  • 138****8580用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    142****3176用户4分钟前提交了咨询
    176****0701用户1分钟前提交了咨询
    138****1166用户2分钟前提交了咨询
    140****2076用户4分钟前提交了咨询
    131****1708用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    176****4152用户4分钟前提交了咨询
    131****1507用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询

公安消防·推荐文章

为你推荐
泰州188****7354用户4分钟前已获取解答
连云港134****7492用户1分钟前已获取解答
宿迁135****2136用户2分钟前已获取解答
消防工程承包协议书范本
1、写明甲乙双方信息。2、内容:第一条工程概况.第二条承包范围:第三条工程承包方式。第四条合同工期,第五条工程造价、付款方式及价款调整,第六条工程质量及验收标准,第七条安全施工等。3、结尾:双方签字盖章生效。
10w+浏览
消防工程资质承包范围具体有哪些
拥有消防设计与施工资质的企业,可全方位参与建设工程中消防项目的咨询、设计、施工,具备工程总承包和项目管理能力,涵盖火灾报警、喷水灭火、气体灭火、泡沫灭火、干粉灭火及防烟排烟等自动消防设施工程。
10浏览 2024-05-19
承包消防工程如何算价?
承包消防工程如何算价就可以由双方来进行协商,如果承包总计价,那么就可以按平方来进行计算;如果是包材料定额核算,那么还需要包验收通过的成本;这是针对于不同的情形来进行确定。
10w+浏览
建设工程纠纷
个人承包消防工程合同效力怎么样
私人承包消防工程合同效力研究指出,个人因不具备法定承包资格,无法独自签署有效工程承包协议。按照相关法规,承包方需具备企业法人资格,并持有营业执照和资质证书,且只能在核准的资质等级范围内承接工程。因此,私人承包消防工程合同在法律上可能无效。
20浏览 2024-05-16
消防工程承包纠纷如何处理?
消防工程承包引起的工程款拖欠问题:分包合同必须明确约定支付工程款和劳务工资的时间、结算方式以及保证按期支付的相应措施,确保工程款和劳务工资的支付。禁止将承包的工程进行违法分包。下列行为,属于违法分包。
10w+浏览
本人承包一学校工程水电消防工程,现在工程已完结,现在建筑公司不给结算工程款,应如何维权
[律师回复] 不管工程款是否结算,如果希望通过诉讼方式解决,首先就是要却确认双方存在发包承包关系,承包人完成了一定的工程量并质量合格,依法应当获得工程款。如果有建设工程合同,就按照合同的约定计算出应得到的工程款,向法院提交相关证据证明。如果没有合同,可以用其它可以证明存在发包承包关系的资料,比如现场签证单、验收资料、图纸交付记录等作为证据,并计算出应得到的工程款,再向法院起诉。同时还要考虑:是否约定了过了一定期限不结算就是认可工程合格?工程是否竣工验收,工程是否已由发包方实际使用?对结算有争议可以双方协商共同委托造价鉴定,或起诉后,由法院委托造价工程师进行司法鉴定,注意保留工程中的签证资料。最后,要考虑依据合同或其它文件,索要工程款的主张是否过了诉讼时效。一般来说,未经结算的工程,债务人并不知道所欠债务数额,债权人对自己的债权也是未知数,故不存在超过诉讼时效的问题。如果有特殊情况,再具体问题具体分析。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件:<br/>(一) 原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;<br/>(二) 有明确的被告;<br/>(三) 有具体的诉讼请求和事实、理由;<br/>(四) 属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
477浏览
消防工程承包资质在哪里办理
1、消防工程资质证通常需要地市以上建设部门和地级市消防支队防火处办理。2、取得消防设施工程设计与施工资质的企业,可从事各类建设工程中的消防设施项目的咨询、设计、施工和设计与施工一体化工程,还可承担相应工程的总承包、项目管理等业务。
10w+浏览
公司经营
消防工程承包方式具体是怎样的
消防工程承包方式是招标的方式,只要向招标部门投标,在符合招标方条件的情况下就可以进行承包消防工程了。消防工程的工程也是需要有资质的,资质越高的单位,进行承担的项目也就越大。
10w+浏览
律图 > 法律知识 > 企业办事 > 公安消防 > 消防工程承包合同书是怎样的?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

扬州134****2628用户4分钟前已提交咨询
宿迁178****2063用户3分钟前已获取解答
无锡188****9589用户3分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换