洛阳鲁世超律师代理建工纠纷，为委托人减损上千万元维护合法权益

律师简介与擅长领域

鲁世超，执业于河南达兴律师事务所，执业证号为1410xxxxxxxxx7858，自2022年开始执业。其服务地区为洛阳，联系地址在洛阳市洛龙区正大国际西区CPL-1201室（市民之家南）。从执业至今，累计承办案件已逾100件，深耕建设工程领域，办理相关案件70余件，尤其专精于房产案件，同时在合同纠纷、债权债务、人身损害等领域也有丰富实践经验。

建工纠纷案件背景

本案是一起建设工程合同纠纷。实际施工人李XX主张被告支付工程款、保证金及停工损失。一审判决部分支持了李XX的诉讼请求，XX公司、XX公司等不服提起上诉，二审法院维持了原判中关于停工损失、保证金返还等判项，但对工程款数额进行了部分调整。XX公司、XX公司仍不服，向河南省高级人民法院申请再审并获得提审。

再审申请人诉求

再审申请人XX公司、XX公司主要提出几点诉求：一是认为复工后的工程款应据实结算，不应直接以估算数额认定；二是主张其已支付的钢材款、商砼款、木方款、除锈款及车辆转让款应从欠付工程款中扣除；三是认为判决其承担80万元停工损失缺乏事实和法律依据。

再审法院审理与判决

再审法院对争议焦点逐一审理。关于复工后工程款，因当事人除估算说明外无其他明确约定，且申请人未申请鉴定，法院维持原审按《情况说明》估算价款（1230万元）的认定。对于材料款扣减，钢材、商砼、木方款（共3,475,563.52元），因申请人提供的采购、运输、签收证据能形成完整链条，法院予以采信并支持扣除；除锈款（4万元）有施工人员签字凭证且当事人无异议，予以扣除；车辆转让款（35万元），申请人在再审中放弃该再审申请理由。关于停工损失（80万元），法院认为原审结合停工情况酌定此数额，已充分考量申请人利益，处理并无不当。再审判决撤销二审判决中关于工程款数额的判项，维持部分判项，改判XX公司、XX公司支付李XX工程款25,174,436.48元及相应利息，驳回李XX的其他诉讼请求。

律师工作成果

本案经过省高院的两次再审，第一次判决委托人需支付停工损失1000万元，经省高院再审审查发还一审法院重新审理。重审一审阶段，鲁世超律师的辩论和代理意见使原判令委托人承担的停工损失1000万元改判为80万元。对于三百多万元的已付材料款，重审一审、重审二审均未认定，经鲁世超律师代理省高院提审此案，依法将三百余万元的已付材料款予以抵扣，最终为委托人减损920万元停工损失和300余万元的已付材料款，有效维护了当事人的合法权益。