建设工程纠纷 法律问答
1271
万
解答量
1470
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
代建公司能否以业主身份和施工单位签合同[律师回复] 代建公司能否以业主身份和施工单位签合同，需具体情况具体判断。 如果代建合同明确规定代建公司有权以业主身份和施工单位签合同，并且施工单位也知道并认可这种代建关系，代建公司是可以以业主身份签合同的。这时，代建公司因为有委托授权，签约产生的法律后果由业主承担。 但要是代建合同没给代建公司这个权限，或者施工单位不认可代建公司以业主身份签约，代建公司这么做可能就构成无权代理。依据《中华人民共和国民法典》，无权代理行为没得到被代理人追认，对被代理人不产生效力，责任由行为人承担。 另外，就算代建公司有签约权限，也得遵守相关法律法规和建设工程管理规定。像必须招标的建设工程，就得按法定招标程序来。要是代建公司违反规定，合同可能会被认定无效。 总之，代建公司能不能以业主身份和施工单位签合同，关键看代建合同约定和施工单位意愿，还要符合法律规定。建议代建公司签约前仔细查看代建合同，明确自身权限，和施工单位充分沟通，遵循法律完成签约。律图沧州
5解答 3.4w浏览 -
建筑合同违约，违约金金额是多少[律师回复] 在建筑合同里，违约金金额怎么确定是大家关心的问题。下面分两种情况说说。 要是合同里明确约定了违约金，依据《民法典》，当事人能约定一方违约时，按违约情况给对方支付一定数额的违约金，也能约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。这种情况下，就按合同约定来支付违约金。不过，如果约定的违约金比造成的损失高太多，当事人可以请求法院或仲裁机构适当减少；要是约定的违约金低于造成的损失，当事人也能请求法院或仲裁机构增加。 要是合同没约定违约金数额或计算方法，违约方就得赔偿守约方因违约遭受的损失，这包括合同履行后能获得的利益，但不能超过违约方订立合同时能预见或应预见的因违约可能造成的损失。具体的损失金额，要结合实际情况，用相关证据来证明，像额外支出的费用、减少的收入等。 大家签建筑合同时，最好明确约定违约金，避免日后产生纠纷。如果遇到违约金相关问题拿不准，建议咨询专业法律人士。律图衡水
5解答 3.2w浏览 -
建筑合同被认定无效该如何赔偿[律师回复] 1、建筑合同要是被判定无效，赔偿问题就得按照相关法律来处理。要是建设工程验收通过了，那可以参考合同里工程价款的约定，给承包人相应的折价补偿。 2、要是建设工程验收没合格，经过修复后验收通过了，发包人可以要求承包人承担修复的费用；要是修复后还是不合格，承包人就不能要求按照合同里工程价款的约定来获得折价补偿了。 3、谁有错谁就得赔偿对方因为这事儿遭受的损失。要是双方都有错，那就各自承担相应的责任。在建筑合同中，要是发包方没按照规定办理建设工程相关的审批手续，导致合同无效，那发包方就有错，得赔偿承包方因为这事儿产生的窝工、机械设备闲置等损失。要是承包方没有相应的资质，导致合同无效，那承包方就有错，得赔偿发包方因为工程质量问题等遭受的损失。 4、赔偿的范围一般包含直接损失和间接损失。直接损失像已经支付的工程款、材料费等；间接损失比如因为合同无效造成的预期利益损失。不过，间接损失的赔偿得符合可预见规则。双方可以先就赔偿的事儿商量一下，要是商量不拢，就可以通过打官司解决，法院会根据具体情况来判定赔偿责任和赔偿金额。律图河北
5解答 3.8w浏览 -
建筑项目挂靠签订的协议书是否有效[律师回复] 1、建筑项目里签的挂靠协议书，一般是没有法律效力的。按照《中华人民共和国民法典》还有相关建筑法规，建筑工程挂靠这事儿是违反法律强制规定的。 2、建筑行业有很严格的资质准入制度，就是说从事建筑活动的企业得有对应的资质条件才行。而挂靠就是没资质的实际施工人借有资质的建筑施工企业的名义去接工程，这么做就躲开了国家对建筑市场准入的监管。 3、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》说得很明白，没资质的实际施工人借有资质企业名义签的建设工程施工合同没有效力。挂靠协议本质上就是为了实现挂靠行为签的，属于用合法形式掩盖非法目的那种，它把建筑市场的正常秩序给搅乱了，也损害到了公共利益。 4、虽说挂靠协议无效，不过要是建设工程通过了竣工验收，实际施工人能参考合同约定来要求支付工程价款。但要是因为挂靠协议产生了其他纠纷，当事人就得按照各自过错来承担责任。 从法律行业发展来看，未来对于建筑挂靠这类扰乱市场秩序的行为，法律监管大概率会更加严格和细致，以保障建筑市场的公平公正和公共利益。律图专业咨询...
5解答 4.4w浏览 -
工期延误时发包人要支付承包人什么费用[律师回复] 在工程建设里，工期延误时发包人是否要给承包人支付费用，以及支付哪些费用，得看具体情况。 要是工期延误是发包人造成的，像没按约定提供施工条件，或者临时变更设计。按照《中华人民共和国民法典》，发包人要担责，得给承包人这些费用。人工费方面，工期延长，工人工作时间变长，承包人要多付工资和加班费。设备和材料费用上，设备租赁时间长了，租金就多了，材料价格要是有波动，差价也得发包人出。现场管理费也会增加，比如现场管理人员的工资、办公费等。另外，承包人因为工期延误，没办法把资源及时投入其他项目，损失的预期利润，发包人也得赔偿。 要是工期延误是不可抗力这类双方都没责任的原因导致的，费用怎么承担就看合同咋约定。要是合同没说，一般就是双方自己承担自己的损失。 要是工期延误是承包人的问题，那发包人就不用给承包人额外费用。相反，承包人还可能得给发包人承担违约责任，比如支付违约金。 给大家提个实用建议，发包人和承包人在签合同的时候，一定要把工期延误的情况和费用承担方式写清楚，这样以后遇到问题，就能按照合同来处理，避免不必要的纠纷。律图邯郸
5解答 5w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
工作3年只赔一个月该怎么维权工作3年被辞退仅赔偿1个月工资，可能赔偿不足。正常非劳动者过错等法定情形，工作3年经济补偿应为3个月工资。维权可先与用人单位协商，指出赔偿不符规定并要求依法补偿，同时保留证据；协商不成，可向劳动监察部门投诉并提交相关材料；还能向仲裁委申请仲裁，对结果不服可在规定时间内向法院提起诉讼。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
酒店预订了没有去住能退钱吗酒店预订后没去住能否退钱，需看具体情况。若因不可抗力等不可归责于双方的原因，可退钱；若因自身原因违约，通常不能退或需承担违约责任；若酒店存在过错，如未按约定提供服务，消费者可要求退钱。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
卖假货金额20万应如何处罚卖假货金额达20万可能触犯生产、销售伪劣产品罪。法律规定，销售金额5万至20万，处二年以下有期徒刑或拘役，可并处罚金或单处罚金，罚金为销售金额50%-200%；销售金额20万至50万，处二年以上七年以下有期徒刑，同时并处罚金，罚金为销售金额50%-200%。因此卖假货20万会面临相应刑罚和罚金。1.3k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
137****6563
188****5438
180****5039
