建设工程纠纷 法律问答
1289
万
解答量
2776
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
业主让包工头转包，工人受伤该怎样处理[律师回复] 工地务工过程中遭遇意外受伤，工人不用慌，可按照合规法律路径一步步主张自身合法权益。 要是业主方直接找了没有任何施工资质的包工头安排活，这种行为本身就不符合相关管理规定，业主方存在明显过错，要和包工头、层层转包的上家一起，共同承担连带的赔偿义务。如果对接工人的是有正规用工资质的单位，相关单位要先承担对应的工伤保险赔付责任，之后再向违规往外转项目的主体进行追责。 涉及的赔付项目覆盖务工受伤后产生的全部合理开支，包括就医产生的所有医药诊疗费用，养伤期间没法正常上工的误工损失，专人陪护产生的护理支出，康复阶段需要补充营养的相关费用，住院期间的伙食补贴。要是受伤情况严重达到伤残等级标准，还可以主张对应等级的残疾赔偿金，精神损害层面的抚慰金，需要伤者供养的未成年或无劳动能力亲属的相关生活费用。 务工人员要先确认自己和用工方的关系属性，属于劳动关系的要先走工伤认定流程，完成后再做劳动能力等级鉴定。如果只是跟着包工头干的松散雇佣关系，直接整理材料向当地法院提起人身损害赔偿主张。日常所有和项目相关的纸质材料，现场施工的影像记录，就医全程的单据病历，一起干活的工友出具的证言都要妥善留存，这些都能直接佐证项目转包的关联关系，受伤发生在务工过程中的事实，还有后续核算赔偿金额的核心依据。也可以先和相关责任方坐下来沟通协商，争取最快拿到对应赔付。律图法律顾问...
5解答 4.8w浏览 -
建设工程长期停工，承包人是否能解约[律师回复] 1、建设工程要是长时间停工，符合一定条件时，承包人是可以解除合约的。《民法典》里提到，要是一方拖着不履行主要的欠债等义务，经过提醒后在合理的时间内还是没去做，另一方就能够解除合同；要是一方拖着履行债务，或是有其他违约的行为，让合同原本的目的没办法达成，对方同样能解除合同。 2、落实到建设工程方面，如果是因为发包人那边的原因，导致工程长时间停工，承包人去提醒之后，发包人在合理期限里依然没解决停工的问题，工程没办法接着干，承包人签合同想要达成的目标就没办法实现了，这种情况下承包人就可以解除合同。像发包人没按照约定给工程进度款、没按时把施工场地弄好、没及时给设计图纸等状况，让工程没办法正常推进，一直处在停工的状态，都属于这类情况。 3、不过，承包人要解除合同，得按一定的步骤来。要通知对方，合同从通知送到对方手上的时候起，就算解除了。要是对方不同意，那么不管是哪一方，都能去请求法院或者仲裁机构来确定这个解除合同的行为有没有效力。 归结起来说，建设工程长时间停工时，承包人在满足法律规定的条件，并且按法定程序操作之后，就有权利和发包人解除建设工程合同。律图专业咨询...
5解答 3w浏览
-
业主不满中标结果该怎么处理[律师回复] 1、要是业主对中标结果不满意，可以这么做。先翻翻招投标文件和相关法律规定。认真瞧瞧招标文件里关于中标条件、评标标准还有程序是咋规定的，看看中标结果符不符合这些要求。同时，了解一下《中华人民共和国招标投标法》还有它的实施条例等法律，弄清楚自己有哪些权益。 2、要是发现中标结果可能有问题，得在规定时间内提出异议。按照《招标投标法实施条例》的说法，对资格预审文件、招标文件、开标还有评标结果有意见的，得在规定期限里提出来。业主可以给招标人或者招标代理机构交一份书面异议，把不满意的理由和依据说清楚。 3、招标人收到异议后，要在规定时间内给答复，答复期间招投标活动先暂停。要是业主对答复不满意，能向有关行政监督部门投诉。投诉的时候得交书面材料，把投诉的事儿和相关证据详细写清楚。行政监督部门会根据调查结果给出处理决定。 4、业主也可以试着和对方协商解决。跟招标人、中标人好好沟通，看能不能找到双方都能接受的办法。要是协商、投诉都不管用，业主还能考虑去法院起诉，维护自己的合法权益。律图平台咨询...
5解答 3.6w浏览
-
投标截止和开标日期不一致该如何办[律师回复] 在招投标活动中，不少人会疑惑投标截止日期和开标日期不一致是否合法。其实，这种情况很常见，一般开标日期会比投标截止日期晚，这并不违法。根据《中华人民共和国招标投标法》等法规，招标人需在招标文件里明确规定这两个时间。 要是遇到两者不一致的情况，该怎么办呢？首先要去看招标文件。如果文件中已经明确了不同的投标截止和开标时间，那大家就按文件来。投标人得在投标截止时间前提交投标文件，招标人在规定的开标时间组织开标。 但要是招标文件没明确，或者实际执行和文件规定不一样，这就可能是招标程序有瑕疵了。这时，投标人可以要求招标人给出合理解释。要是招标人说不清楚，或者这种情况损害了投标人的权益，投标人可以向相关行政监督部门投诉，让他们调查处理。行政监督部门有权责令招标人改正，情节严重的还会处罚招标人。而且，如果因为这个瑕疵给投标人造成了损失，招标人要承担赔偿责任。所以，大家参与招投标活动时，一定要留意这两个时间的规定，维护好自己的权益。平台优选咨询...
5解答 3w浏览
-
先施工后招标的工程会构成什么罪[律师回复] 1、先施工后招标的工程，可能会出现好几种犯罪情况。要是招标人在招标时和投标人勾结起来，通过先施工后招标的办法，让国家、集体还有公民的合法权益受损，那就可能犯了串通投标罪。按照《中华人民共和国刑法》的说法，要是投标人之间相互串通投标报价，让招标人或者其他投标人的利益受到损害，而且情节比较严重，会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，还可能要交罚金，也可能只交罚金。要是投标人跟招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法权益，处罚和前面说的一样。 2、要是国家机关工作人员在工程招标的时候，乱用权力或者不认真履行职责，导致出现先施工后招标的情况，让国家利益遭受重大损失，那就可能犯了滥用职权罪或者玩忽职守罪。国家机关工作人员滥用职权或者不认真工作，让公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，会被判处三年以下有期徒刑或者拘役；要是情节特别严重，会被判处三年以上七年以下有期徒刑。 3、在这个过程中，如果有人收了供应商或者施工方的贿赂，还帮他们办事，那就可能犯了受贿罪等职务犯罪。不过呢，不是所有先施工后招标的情况都会构成犯罪，得结合具体的事实和情节来判断危害程度和违法程度。本地优选咨询...
5解答 4.7w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
保险诉讼管辖权如何确定保险诉讼管辖权确定需区分不同情况。一般情况下，由被告住所地或者保险标的物所在地人民法院管辖；若保险标的物是运输工具或运输中的货物，可由运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地人民法院管辖；人身保险合同纠纷，可由被保险人住所地人民法院管辖。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
没开庭撤诉后，诉讼费可不可以退当事人没开庭就撤诉，诉讼费可退。法律规定，以调解方式结案或当事人申请撤诉的，减半交纳案件受理费。当事人向法院提出撤诉申请，法院审查符合条件裁定准许后，会按规定退还一半诉讼费。当事人要关注退费流程，提交退费申请及相关材料，经财务审核后按程序退费到指定账户。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
财产性案件诉讼费如何计算财产性案件诉讼费按分段累计方式计算。不超过1万元的，每件交纳50元；超过1万元至10万元的部分，按2.5%交纳；超过10万元至20万元的部分，按2%交纳；超过20万元至50万元的部分，按1.5%交纳等，依金额范围不同适用不同比例。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
177****9096
151****8976
133****1257
