建设工程纠纷 法律问答
1261
万
解答量
1460
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
实际竣工面积超出规划面积该怎样处理[律师回复] 实际竣工面积超出规划面积，处理方式得看超出面积的具体情形。 要是超出面积在合理误差范围内，建设单位可按规定办理补正手续。要及时向规划部门报告，提交相关资料，补缴因面积增加产生的费用，像土地出让金等，接着申请变更规划许可证等相关证件。 若超出面积大，属于严重违反规划许可，规划部门会责令停止建设。若还能采取改正措施消除对规划实施的影响，会要求限期改正，还会处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款。要是无法采取改正措施消除影响，会限期拆除；不能拆除的，没收实物或者违法收入，还可能处建设工程造价百分之十以下的罚款。 遇到这种情况，建设单位要积极配合相关部门处理，及时整改。后续项目建设时，要严格按规划许可建设，施工中做好监督管理，防止再次出现此类问题，不然可能面临更严重法律后果。律图运城
5解答 3w浏览 -
工地合同到期可工程没完成怎样处理[律师回复] 工地合同到期但工程没完成该怎么办？别慌，下面为你提供处理办法。 第一步，看看合同里是咋说的。一般合同会有工期延误、到期未完工的相关条款。要是有明确约定，那就按约定来，比如支付违约金或者接着把工程做完等。 要是合同没相关约定，双方就坐下来协商。承包方得给发包方讲清楚工程没完成的原因，像遇到不可抗力、设计有变更等情况。要是因为发包方的原因，比如没及时提供材料、变更了设计等导致工程延误，承包方不仅不用担责，还能找发包方赔偿损失，像窝工费、设备闲置费这些。但要是承包方自己的问题导致工程没完成，发包方有权让承包方担责，比如赔偿损失、在合理时间内把工程完成。 要是双方谈不拢，就走法律途径。发包方可以去法院起诉，要求承包方担责、赔偿损失；承包方也能起诉发包方，要求赔偿因对方原因造成的工程延误损失。法院会根据双方提供的证据和具体情况，依据《中华人民共和国民法典》等法律作出判决。律图专业咨询...
5解答 4.7w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
177****9741
152****9392
186****4304
