建设工程纠纷 法律问答
1105
万
解答量
1304
万
浏览量
南关区-韩伟律师13分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
南关区-徐志...律师10分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程出现延误，产生的费用该怎么算[律师回复] 结论： 工程延误产生费用的计算需根据延误原因确定，发包人原因导致的承包人可索赔，承包人原因导致的自行承担且可能支付赔偿费，不可抗力等双方无过错原因导致的各自承担自身损失，纠纷按合同约定方式处理。 法律解析： 根据相关法律规定，在工程建设中，不同的延误原因对应不同的费用承担方式。若发包人未按约定提供施工条件等导致延误，承包人有权索赔实际发生且有合法凭证的费用，像人工窝工费、设备闲置费等。若因承包人自身问题造成延误，其不仅要自行承担增加的费用，还可能需按合同约定向发包人支付误期赔偿费。而因不可抗力等双方均无过错的情况，各自承担自身损失，工程本身损害费用由发包人承担。当出现费用计算纠纷时，双方应按照合同约定的协商、仲裁或诉讼等方式解决。如果您在工程延误费用计算方面遇到问题，建议及时向专业法律人士咨询，以维护自身合法权益。律图法律顾问...
5解答 4.1w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
征地合同作废怎么处理征地合同作废处理步骤如下：一是明确作废原因，因可撤销情形（重大误解、显失公平等）导致的，当事人按规定时间（重大误解九十日，其他一年等）向法院或仲裁机构请求撤销；若合同违反法规强制性规定则自始无效。二是合同作废后，依《民法典》返还财产，不能返还则折价补偿，有过错方赔偿损失。还要处理好征地后续事宜，如土地返还、费用退还等。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
集体土地企业如果拆迁如何补偿集体土地上企业拆迁补偿包含多方面：土地补偿针对合法取得集体建设用地使用权的企业，按剩余使用年限评估；房屋及建筑物按重置成新价，依结构、面积等计算；设备搬迁分可移动与不可移动，补偿方式不同；停产停业损失根据前三年经营和停产期限确定；部分地区有搬迁奖励，按时搬迁可获。具体标准和方式依当地政策法规而定。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
城市土地征收补偿标准是多少城市土地征收补偿无统一标准，涉及土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费等。征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，要综合多因素，且至少每三年调整或重新公布一次。地上附着物和青苗等补偿标准也由省级制定，被征收人还有搬迁、临时安置等补偿，具体数额结合当地政策和实际情况，可咨询当地自然资源部门。1.3k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
156****9969
185****9898
186****2899
