建设工程纠纷 法律问答
1259
万
解答量
1458
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
遇到建筑工程工期延误要怎么做[律师回复] 建筑工程工期延误是个让人头疼的事儿，但咱们可以从法律角度一步步解决。 先来说收集证据。不管是施工方还是发包方，都得把和工期延误有关的证据留好，像施工日志能记录每天的施工情况，会议纪要能体现各方的讨论和决策，来往函件能反映沟通内容，工程变更通知则说明了工程的变化。这些证据要能清楚表明延误的时间、为啥延误以及造成了多少损失。要是因为不可抗力，比如地震、洪水，或者发包方变更设计等不是施工方的原因导致延误，施工方就得把相关证明材料收集齐，这样就能在法律上主张免责或者顺延工期。 接着判断责任归属。这得按照合同约定和法律规定来。要是施工方自己组织管理不行，施工人员不够，导致工期延误，那施工方就得承担违约责任，可能要赔偿发包方的损失。要是发包方没按时提供施工场地，或者没及时支付工程进度款，那发包方就得担起相应责任。 之后是协商解决。双方坐下来好好谈，施工方可以根据实际情况提出顺延工期的要求，发包方要是有损失也能和施工方商量赔偿。商量的时候要公平合理，谈好了就签个书面协议，这样大家都有个保障。 要是协商不成，还可以通过仲裁或者诉讼解决。双方可以按照合同里的仲裁条款去申请仲裁，或者去有管辖权的法院起诉。不过在仲裁或者诉讼里，得有足够的证据来支持自己的说法。 法律建议就是，不管什么时候都要重视证据收集，严格按照合同和法律办事，遇到问题先协商，协商不成再用法律手段维护自己的权益。本地法律顾问...
5解答 4.4w浏览 -
建房未签合同有纠纷要怎么去起诉[律师回复] 在没签建房合同却产生纠纷的情况下，如果要起诉，可按下面的步骤来做： 1、收集证据。就算没有书面的建房合同，还是能找到其他证据来证明建房事实，以及双方的权利和义务。像施工时的记录、工程进度的照片、和对方的沟通信息（像短信、微信聊天记录、通话录音等）、购买建筑材料的票据，还有证人的证言。这些证据能说明双方实际上有建房合同关系，也能讲清楚纠纷的具体情况。 2、找对管辖法院。通常，和不动产有关的纠纷，要到不动产所在地的法院去起诉。也就是说，建房在哪里，就去当地的法院起诉。 3、写好起诉状。起诉状里要写清楚原告和被告的基本情况、自己的诉讼请求（比如要求对方支付工程款、赔偿损失等）、事情的经过和理由（详细说说建房的过程，以及纠纷是怎么产生的）。 4、提交起诉材料。把写好的起诉状和收集到的证据一起交给有管辖权的法院，并且缴纳诉讼费用。法院受理后，会安排开庭审理。在庭审时，要把证据充分展示出来，讲清楚自己的观点和主张，这样才能维护好自己的合法权益。 从法律行业发展来看，未来在这类没有书面合同的建房纠纷中，电子证据的作用可能会更加凸显，比如线上沟通记录、电子票据等。同时，法院在审理这类案件时，可能会更加注重事实合同关系的认定，以更公平地处理纠纷。本地优选咨询...
5解答 3.6w浏览
-
合同未写明建筑面积与使用面积怎样处理[律师回复] 签合同时没写建筑面积和使用面积咋办？别慌，下面有解决办法。 第一步是协商补充。根据《民法典》，合同生效后，要是质量、价款、报酬、履行地点等内容没约定或约定不明，双方可以协议补充。所以，签合同的双方可以重新商量，把建筑面积和使用面积写进补充协议里。 要是协商不成，就按照合同相关条款或者交易习惯来确定。比如同类型合同一般都会写明建筑面积和使用面积，那这份合同也能参照这个习惯来确定相关内容。 如果以上方法都行不通，对于涉及面积的合同，有国家标准、行业标准的，就按标准来；没有的话，就按照通常标准或者符合合同目的的特定标准来。像房屋买卖，就可以参考当地房地产行业算面积的通用规则。 要是因为面积问题起了纠纷，当事人要收集好相关证据，比如宣传资料、测量报告等，然后通过调解、仲裁或者诉讼的途径解决。律图专业咨询...
5解答 3.5w浏览
-
工程建设押金能否由第三人来缴纳[律师回复] 工程建设押金能让第三人来缴纳。虽说合同讲究相对性，可在工程建设里，并不阻止第三人替施工方交押金。只要建设方、施工方和第三人都商量好了，第三人愿意帮忙交，这种做法一般是具有法律效力的。 《民法典》提到，要是约定让第三人给债权人还钱，结果第三人没还钱或者没按约定还钱，那债务人就得向债权人担责。放到工程建设押金这事上，要是第三人代施工方交了押金，之后工程没按约定完成，施工方作为债务人，还是要对建设方担责。 为了避免以后闹纠纷，各方最好签订书面协议。协议里要把第三人交押金的性质、用处、退还条件等写清楚。同时，得明确第三人跟施工方是啥关系，以及各方有啥权利和义务，这样才能保障大家的合法权益。要是对工程建设押金缴纳还有其他疑问，建议进一步咨询专业人士。律图专业咨询...
5解答 4.6w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
高空抛物房东有没有责任高空抛物房东是否担责需视情况而定。若房东对房屋有管理义务且存在过错，比如房屋设施失修导致物品坠落，要担责；若房东无过错，且房屋已出租给他人实际居住使用，通常由实际侵权人担责，房东无需担责。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
高空抛物找不到人怎么处理高空抛物找不到侵权人时，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。若事后能确定具体侵权人，此前已承担补偿责任的可能加害的建筑物使用人有权向侵权人追偿。此外，公安等机关应依法及时调查，查清责任人。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
高空抛物罪可以判多久法律规定，高空抛物罪可处一年以下有期徒刑、拘役或管制，可并处罚金或单处罚金。司法量刑会综合考量多种因素，多次抛物、抛物品数量多或造成他人人身伤害、较大财产损失的，法院会从重处罚。若高空抛物还构成其他犯罪，按处罚重的规定定罪，如致人重伤、死亡，可能按过失致人重伤罪等定罪，量刑更重。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
186****8691
134****4423
132****9991
