建设工程纠纷 法律问答
1254
万
解答量
1453
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
恶意违约拖欠工程款要怎么去处理[律师回复] 在建筑工程领域，恶意违约拖欠工程款的情况时有发生，遇到这种事不用慌，下面为你介绍有效的处理途径。 协商是个不错的开头。和对方坐下来，平心静气地把违约这事儿挑明，要求按照合同约定支付工程款，并且给对方一个合理的付款时间。这个过程里，要记得留存好聊天记录、会议纪要等证据，这都是日后维权的依据。协商成本低，还能给双方留个情面。 要是协商没效果，那就发律师函。找律师起草并发出律师函，告诉对方违约要承担的法律后果。很多时候，律师函的威慑力能让对方乖乖付款。 还可以寻求第三方调解。行业协会、人民调解委员会等机构能从中斡旋，帮助双方达成和解。大家心平气和地解决问题，既能拿到钱，也不用伤了和气。 如果前面几种办法都行不通，就只能走诉讼程序了。先准备好建设工程合同、工程验收文件、工程款结算凭证等相关证据，去有管辖权的法院起诉。起诉时，根据实际情况申请财产保全，防止对方把财产转移了，保障判决能顺利执行。要是涉及工程造价有争议，还可以申请司法鉴定。等法院判决下来，对方要是还不履行，在规定时间内赶紧申请强制执行。 法律建议：在签订工程合同时，详细明确违约条款和付款方式。施工过程中，及时留存各类证据。一旦发现对方有拖欠倾向，尽早采取措施，维护自己的合法权益。律图平台咨询...
5解答 3.3w浏览 -
公路工程索赔按什么流程进行[律师回复] 做公路工程时，如果遇到能索赔的事儿，得按下面的流程来。 首先是索赔意向通知。索赔事件一发生，承包商得在规定时间内，给监理工程师或业主发通知，表达想索赔的想法，并且说清楚索赔事件是啥性质，啥时候、哪儿发生的。像恶劣天气影响施工，就得在没法施工的情况出现后的规定时间，及时通知相关方。 接着，就得准备索赔资料了。发出意向通知后，承包商要到处收集证据，像施工原始记录、会议纪要、来往信函、工程照片，以此证明索赔事件确实发生，以及影响程度和索赔金额是合理的。 准备好了资料，就得在规定时间正式提交索赔报告。报告得包括索赔依据、事件详情、工期和费用影响的计算等内容，要清楚准确地说明索赔要求和理由。 业主或监理收到报告后会审核，可能还会让承包商补充资料或说明。要是他们对报告有意见，双方就协商谈判，争取达成一致。协商好了就签索赔协议；谈不拢，业主或监理就按合同做决定。 要是承包商对决定不满意，还能通过仲裁或者诉讼解决争议。平台优选咨询...
5解答 4.9w浏览
-
工地欠账可不可以起诉签字施工员[律师回复] 工地干活被欠账，能直接起诉签字的施工员追讨吗？一般是不行的。施工员在工地文件上签字，大多是代表施工单位干活，体现的是单位的意思，这属于职务行为。按照法律，职务行为的后果一般由单位担责，所以工地欠账，责任主体通常是施工单位。 要是想解决工地欠账，得先明确债权债务关系，收集好合同、结算单、对账单这些证据，然后去法院起诉施工单位还钱。 但也有特殊情况，如果能证明施工员签字不是职务行为，而是他个人加入了债务、提供了担保，或者因为他个人过错导致欠账，那可以起诉施工员。不过这得有过硬的证据才行。 总之，追讨工地欠账，通常该起诉施工单位。大家遇到这种事，要及时收集证据，通过法律途径解决。要是不确定情况，也可以咨询专业人士。本地法律顾问...
5解答 4.1w浏览
-
工程款不给达到多久能够去起诉[律师回复] 被拖欠工程款怎么办？其实，从应付工程款那天开始，债权人就可以去起诉，不用等时间。 在建设工程合同里，要是双方明确约定了付款时间，等约定时间到了，发包方没给钱，承包方就能去法院起诉。若合同没说付款时间或者说得不清楚，法律也有规定。如果建设工程已经交付，交付那天就是应付钱的时候；工程没交付，提交竣工结算文件的日子就是应付时间；工程没交付，价款也没结算，那当事人起诉那天就是应付款时间。 这里要提醒一下诉讼时效的问题。一般来说，诉讼时效是三年，从知道或者应当知道发包方违约不给钱那天开始算。在这三年内，承包方得赶紧主张自己的权利。要是超过这个时间，对方可能会拿诉讼时效已过当挡箭牌，一旦法院认可，承包方可能就赢不了官司了。所以，要是遇到发包方不按约定付钱的情况，承包方要尽快收集证据，像合同、工程验收报告、结算文件这些，然后可以先和对方协商，协商不成也能去法院起诉，保护自己的合法权益。律图哈尔滨
5解答 3.7w浏览 -
工程没做完可不可以索要工程款[律师回复] 工程没做完，到底能不能要工程款？实际要分不同情况来看。 如果是发包方的问题导致工程没做完，像没按约定提供施工条件，或者中途变更设计等，承包方不仅能要回已完成且质量合格部分的工程款，还能让发包方赔偿停工、窝工等带来的损失。 要是因为承包方自己的原因没完成工程，那承包方只能主张已完成且质量合格部分的工程款。在此情况下，发包方有权按合同约定，追究承包方的违约责任，比如扣除一定比例的工程款当作违约金。 当双方对已完成工程质量有争议时，得找专业机构检测。若质量合格，承包方可以索要工程款；若质量不合格，且修复后仍不合格，承包方可能就拿不到这部分钱了。 承包方要是想主张工程款，得注意收集和保存证据，像施工合同、工程进度记录、工程量确认单、验收报告等，这些能证明自己完成的工作量和应得的工程款数额。要是双方协商不成，承包方可以通过诉讼或者仲裁的途径解决问题。平台精选咨询...
5解答 3w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
再审抗诉的抗诉机关是哪一个再审抗诉的抗诉机关是最高人民检察院和上级人民检察院。最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，若发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
一审败诉后上诉到二审在法庭上应该注意什么一审败诉后上诉到二审，在法庭上需注意围绕上诉请求和理由进行陈述，清晰表达观点并提供有力证据支持。要尊重法庭秩序，听从法官指挥，避免情绪化发言。对于对方观点和证据，应理性反驳，准确指出一审判决存在的问题，以争取二审改判。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
民事纠纷赔偿金怎么确认民事纠纷赔偿金确认复杂。要先分清责任按过错定比例，财产损失按实际价值算，人身损害赔偿涉及医疗费、误工费等，医疗费实报实销，误工费依误工和收入算，护理费依级别时长定，残疾、死亡赔偿金按标准和年限算，还有精神损害赔偿依侵权情节定数额，需全面考量依法确定赔偿数。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
153****4817
183****3721
151****7991
