建设工程纠纷 法律问答
1288
万
解答量
1487
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
建设工程合同没占地手续要怎么处理[律师回复] 建设工程合同要是没有占地手续，处理起来得看不同情况。 要是建设项目没拿到合法占地手续就开工，这可是违反土地管理法规的。行政主管部门能责令停止建设，要求限期拆除违建，恢复土地原状，还可能罚款。对建设单位来说，要是因此让工程合同目的没法实现，施工方可以要求解除合同，还能让建设单位赔偿已完工工程费用、停工窝工损失等实际损失。 要是建设单位想继续推进项目，就得赶紧补办占地手续。补办时要积极配合相关部门，按要求提供资料、交费用。要是补办手续导致工期延误，建设单位得担违约责任，赔偿施工方设备闲置费、人员窝工费等损失。 要是合同里对占地手续有明确规定，就按合同来。比如约定建设单位办手续，结果没办，建设单位就得担责。要是约定不明确，双方可以先协商补充，协商不成，还能通过诉讼或者仲裁解决。 所以在建设工程中，占地手续问题得重视，不然麻烦可不少。本地法律顾问...
5解答 4w浏览 -
当竣工结算超出概算该如何做[律师回复] 竣工结算超出概算，可按这些步骤处理。 先全面分析超概算原因。常见原因有设计变更使工程量增加、材料价格大幅上涨、不可抗力等。要是设计变更引起的，就得审查变更有无必要和是否合理，看是否履行了规定的变更审批程序。而要是材料价格波动，就查看合同里关于价格调整的条款。 接着依据不同原因采取对应措施。若建设单位自身要求变更设计，得组织设计、施工等单位对变更部分重新评估和预算，明确费用增加由建设单位负责，同时调整概算并报原审批部门批准。要是施工单位擅自变更施工方案导致超概算，费用由施工单位承担，建设单位能依据合同追究其违约责任。 若因不可抗力等不可预见因素导致超概算，建设单位和施工单位可协商分担费用。根据公平原则，结合实际情况确定双方承担比例。 若超概算幅度较大，建设单位要及时向原概算审批部门报告，说明详细情况和原因，按规定程序申请调整概算。等审批部门审核通过后，按调整后的概算执行竣工结算。平台精选咨询...
5解答 3.5w浏览
-
实际施工人和开发商签的合同是否有效[律师回复] 实际施工人与开发商签订的合同常被认定无效。根据《中华人民共和国民法典》和相关建设工程司法解释，建设工程施工合同的承包人要有相应资质。实际施工人一般指无效建设工程施工合同的承包人，像转承包人、违法分包合同的承包人，以及没资质却借有资质建筑施工企业名义签合同的承包人等，他们没有法定施工资质。 没有资质的实际施工人签的建设工程施工合同，违反了法律、行政法规的强制性规定。按照《民法典》，违反这类强制性规定的民事法律行为无效。所以，从法律上讲，实际施工人与开发商签的合同因违反资质要求的强制规定而无效。 不过，就算合同无效，若建设工程验收合格，实际施工人能参照合同里工程价款的约定，请求折价补偿。要是建设工程验收不合格，修复后合格的，发包人可要求实际施工人承担修复费用；修复后仍不合格，实际施工人就无权请求参照合同约定折价补偿。因此，实际施工人承接工程前，要确保自身有合法资质，以避免合同无效带来的风险。本地优选咨询...
5解答 3.3w浏览
-
工程合同无效，应不应该支付利息[律师回复] 工程合同无效后，是否要支付利息得看具体情况。按照法律规定，如果建设工程施工合同无效，但建设工程验收合格，那承包人能参照合同里工程价款的约定获得折价补偿。 要是建设工程验收合格，承包人要求参照合同约定支付工程价款及利息，法院通常会支持。利息是从应付工程价款那天开始算的。要是当事人没约定付款时间或约定不明确，已实际交付建设工程的，交付之日就是起算点；工程没交付的，提交竣工结算文件之日开始算；工程没交付、价款也没结算的，当事人起诉之日就是起始时间。 若建设工程验收不合格，不过修复后合格了，发包人能要求承包人承担修复费用，承包人要求支付工程价款及利息也可能被支持。但要是修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款及利息，基本就不会被法院认可了。 简单来说，工程合同无效时，工程验收合格或者修复后能合格，一般就该支付利息；要是工程一直不合格，那通常就不用支付利息了。律图法律顾问...
5解答 4.2w浏览
-
建设工程合同起诉的流程是什么样[律师回复] 1、明确管辖法院 要是打建设工程合同的官司，得先搞清楚该去哪个法院起诉。按照规定，建设工程施工合同纠纷属于不动产纠纷，要到建设工程所在地的法院去起诉。 2、准备起诉材料 起诉得准备好相关材料。一是起诉状，里面要写清楚原告和被告是谁，具体的诉求是啥，还有事情的来龙去脉。二是证据材料，像合同、施工图纸、工程验收报告、付款凭证这些能证明自己诉求的东西都得带上。三是主体资格证明，如果原告是个人，带上身份证；要是公司，得准备营业执照副本复印件。 3、提交材料与缴费 把准备好的起诉材料交到法院，同时还要缴纳诉讼费用。法院收到材料后会进行审查，要是符合起诉条件，会在规定时间内立案，还会给原告发立案通知书；要是不符合，就会裁定不受理。 4、送达与答辩 法院立案后，会把起诉状副本、应诉通知书等发给被告，被告要在规定时间内提交答辩状。之后，法院会根据案子的情况确定开庭的时间和地点，并且提前通知双方。 5、开庭审理 开庭的时候，书记员会先看看当事人和其他诉讼参与人到齐了没，然后宣布法庭纪律。接着审判长会核对当事人信息，宣布案由。庭审有法庭调查、法庭辩论、当事人最后陈述等环节。庭审结束，法院会根据查明的事实和法律规定作出判决。 6、上诉 要是当事人对一审判决不满意，可以在规定时间内向上一级法院上诉。现在法律体系不断完善，司法程序也越来越规范，在处理建设工程合同纠纷时，各方都应该积极利用法律武器维护自身权益，同时也推动法律行业在解决这类复杂纠纷中不断进步。本地法律顾问...
5解答 3w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
发生车祸对方敲诈该如何应对发生车祸对方敲诈，首先要保持冷静，切勿妥协满足不合理要求。及时报警，让交警对事故进行责任认定，留存现场证据，如拍照、录像等。可与对方协商，但需在有第三方见证的情况下进行。若对方持续敲诈，可通过法律途径维护自身权益，向法院起诉解决纠纷。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
车什么情况走全损车辆达到全损通常有两种情况。一是车辆维修费用过高，当维修费用与车辆实际价值的比例达到一定程度，一般超过80%时，保险公司会认定车辆全损；二是车辆严重损坏且无法修复，如遭遇重大事故致车辆结构严重受损、关键部件无法恢复等，也会按全损处理。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
交通事故责任纠纷要进行精神鉴定吗交通事故责任纠纷不一定都要进行精神鉴定。一般在受害人可能因事故导致精神障碍、精神痛苦严重且影响日常生活等情况下，可申请精神鉴定以确定精神损害程度及赔偿依据。若未出现明显精神异常等符合鉴定情形，通常无需进行精神鉴定。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
186****4218
182****6349
135****8339
